问题 | 直接合同的内容是什么 |
释义 |
直接合同发包人:承包人:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程的施工事项达成一致,并结合本工程的具体情况订立本合同。项目名称: 2。项目地点: 3。项目范围和内容: 2。项目周期。本工程合同总工期为天(日历天数自开工之日起计算)。 2。项目开工日期:年月日,竣工日期:年月日。 3。有下列情形之一的,经甲方“现场代表”签字后相应顺延工期,顺延工期以书面形式确定。 (1)如果发包人未能在合同规定的开工日期的第10天向承包人交付施工场地、进场道路、施工用水和施工用电,发包人应对影响承包人进场的质量或其他问题负责。(2) 施工过程中,连续受停电、停水影响8小时以上。(3)发包人“现场代表”无故拖延签证手续,影响下道工序施工(根据影响施工的重要性,规定延期时间) (4)承包人未拨付预付款、工程进度款、采购款按合同约定支付材料等,影响施工进度。 (5)发生不可抗拒的自然灾害(如台风、洪水、自然引起的火灾、滑坡、地震等)影响施工进度时。 (6)在上述情况下,业主的“现场代表”不得无故拒绝办理书面签证。项目合同总价。 2。工程结算严格按照《2008重庆市建筑安装工程定额》及相关证明文件执行,差价按成本站当月价格调整。(如果采用包干价合同,应删除本条)即固定价格合同,对承包商风险较大。4、 结算方式 进度款按工程进度支付,竣工后支付不超过80%。乙方应在一个月内向甲方提交竣工图及结算报表,甲方应在一个月内审核并办理决算。决算后一个月内付清全部工程款(扣除质保金除外)。5、 双方的责任是:(1)发包人应提供隐蔽和障碍物的有关资料;(2)在工程开工前做好工程准备;(3)合同签订后,立即确定派驻施工现场的“现场代表”,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查,负责设计图纸问题的处理、设计变更签证、工程中间验收、施工签证项目进度拨款和其他必要的签证。 (4)组织工程主体及竣工验收,配合承包人按合同规定的日期完成竣工决算,及时结清工程财务及工程余额。2承包人(1)乙方必须按图纸施工。如有变更,乙方必须通知甲方,甲方发出“设计变更通知单”后方可施工。 (2)施工场地平整(±30cm范围内挖填平衡),施工区域内水、电、路及临时设施施工。 (3)严格按照施工图纸和说明书进行施工,保证公共质量,按合同规定的时间按时完成和交付工程。(四)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收。 (5)在合同规定的质量保证期内,承包人应负责免费修复由承包人负责的质量问题。在施工期间,乙方应坚持质量第一、安全第一的原则,接受甲方的质量监督,如甲方未按设计图纸(以设计变更通知单为准)施工、偷工减料、粗加工等,一切复工费用由乙方承担工程质量要求达到“合格”标准。三。质保金为5%,质保期为一年。施工期间,乙方应以安全第一、质量第二为宗旨,做好各项施工安全工作。如发生人为伤害、残疾或死亡,乙方应承担经济和法律责任。(1) 工程质量不符合合同规定的,负责免费修理或返工。因修理、返工逾期交货的,按合同总价的2%支付违约金。(2) 工程交付时间延误7天以上的,按合同总价的2%支付违约金。2发包人的责任(1)发包人未按合同规定履行责任的,除延长竣工日期外,还应赔偿承包人因此遭受的实际损失。 (2)因设计变更或设计错误造成停工、延误或停工的,应采取措施弥补损失,并赔偿承包人因停工、窝工、返工、运输、人员和机械设备调动造成的实际损失,材料和部件积压。9本合同经双方签字盖章后生效,合同所列工程竣工验收并结清余款后自然失效。本合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方可以直接向人民法院提起诉讼。11本合同未尽事宜,双方可根据具体情况和有关规定约定补充条款,约定的补充条款与本合同具有同等法律效力。 以上是小编解释的“直接合同”的相关内容。直接合同是指在建设项目中,根据不同专业(如通风空调、火灾报警自动控制系统、电梯等),不同专业的施工单位直接与建设单位签订专业工程施工合同,而各专业施工公司直接与施工单位签订合同承担责任。欲了解更多法律知识,请前往法律咨询网进行专业咨询。你知道吗 |
随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。