安装合同范本的内容是什么-法律综合法律援助-法律咨询问答库-东亚法律联盟

网站首页词典首页

问题

安装合同范本的内容是什么

释义

安装工程示范合同的内容是什么？项目名称：

承包单位：

甲方（承包方）：

乙方（承包方）：

以明确权利根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，达成如下协议：

第一条工程概况：

1，工程名称：

2，工程地点：

3，工程内容：

4，工程造价：（大写）￥

5，合同方式：

6，开工日期（以甲方开工通知为准）：

7，竣工日期：

第二条图纸资料：

1，乙方负责绘制工程图纸，施工图（设计费为零）由甲方签字并附于合同后。

2。工程款报价由甲方签字并附于合同后。

3。甲方应以书面形式更改施工说明书并附于合同中；

第三条项目代表：

1。甲方代表（签字）：

2。乙方签字（signature）：

3。各方应向其项目代表候选人出具授权委托书，授权委托书中应注明。工程代表负责执行本合同及施工期间的所有具体事宜。各方中途更换项目代表的，更换方应书面通知对方，并出具新的委托书。第四条双方责任：

1。甲方职责：①提供施工用水、用电，满足施工基本条件；②提供施工仓库；③与其他承包商协调交叉施工；④按合同约定支付工程款；乙方责任：

（1）严格按照甲方批准的施工图纸施工，确保施工安全和质量；

（2）做好施工管理工作，保持现场整洁，道路畅通，设备堆放整齐；

（3）负责对甲方指定人员进行相关技术培训；

（4）不得随意拆除、变更甲方原有建筑结构及各种管道设施；

第五条工程质量及验收：

1。乙方提供的用于施工的材料或设备应列明清单，其质量和数量应经甲方负责人验收，并经甲方负责人签字认可后方可使用。

2。隐蔽工程须经甲方现场验收，否则乙方有可能延误工程；

3。乙方在工程竣工后向甲方申请验收，甲方应在收到申请之日起三日内完成调试验收，否则，工程竣工之日视为甲方通过工程验收之日。

4。工程验收标准、方法和程序：收到乙方的验收申请后，甲方应组织甲方、乙方等有关人员组成验收组。验收组根据工程设计方案、工程合同及有关资料设计标准和要求，共同检查并签署验收文件。

5。甲方未经验收擅自使用的，视为工程质量合格，甲方验收合格。第六条工程保修期：工程保修期为半年，自工程验收之日起计算。在保修期内，如出现工程质量问题，乙方应免费保修。因甲方操作不当或其他不可抗力因素（乙方施工质量和产品质量除外）造成损坏的，乙方可收取维修费和材料费。

第7条项目付款：

1。自本合同签订之日起三日内，甲方应向乙方支付全部工程款，即人民币元。

2。工程竣工验收后，甲方应向乙方支付工程款总额，即人民币元。

3。其余5%作为质保金，即元，一年内支付。

注：工程款全部电汇至乙方指定账户。

第8条项目变更：

1。合同签订后，乙方应向甲方提出工程开工申请，经甲方同意后发出工程开工通知。乙方按通知日期进场施工，开始计算工期。

2。工程及工期变更：

（1）甲方未及时付款的，工期顺延；自到期日起至付款日止，如有数日，工期顺延数日，责任属于甲方；

（2）如果由于甲方未能履行合同（第4条）规定的责任而导致工期延误，责任由甲方承担。

（3）因政府行为、邻里关系、雨雪大风等不可抗力因素影响施工造成工期延误，造成停工的，乙方不承担责任。

3。如甲方在合同外提出工程要求、变更设计要求、变更合同相关内容、设备位置等，应书面通知乙方，作为合同附件。同时，甲方对上述新要求引起的下列情况负责，并及时向乙方支付相关费用：

（1）工期顺延；

（2）根据设备、材料、工程量的增加，增加工程款；

2。因违反本合同有关规定，甲方未能按时支付的，甲方应在一日后按工程总造价向乙方支付违约金；甲方未能按时支付工程款且延误超过三日的，乙方有权停工，并由甲方负责工期延误或其他后果；一方擅自解除合同的，视为未履行工程造价第九条规定的商业秘密：

设计图纸、场地结构、设计方案、施工工艺、产品规格、产地、报价等为商业秘密未经允许，任何一方不得保留、复印或提供给他人。

第十一条附则：

1、2、3、第十二条争议解决：双方发生争议的，双方协商解决，协商不成的，由乙方所在地人民法院解决。第十三条本合同未尽事宜，由双方协商解决。本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：

日期：

建筑安装工程合同基本条件项目合同必须满足以下基本条件：

1。承包工程的初步设计和总预算已经批准。承包工程所需的投资和材料已列入国家计划。双方都有能力履行合同。综上所述，我相信您已基本了解安装工程示范合同的内容。近年来，建设工程越来越多，发包人与承包人之间的矛盾也越来越多，为保证工程质量和进度，需要签订安装工程合同。以上内容是为您安排的，希望对您有所帮助。如果您有其他法律问题，请免费咨询我们的专业律师。你知道吗

随便看

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。