网站首页  词典首页

问题	工程变更索赔时间多久
释义	一、工程变更索赔时间多久     工程变更索赔时间是14天。     法律规定，在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。     《建设工程价款结算暂行办法》第十条     （一）施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。     （二）在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。     （三）工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。     二、工程变更索赔情形     1.外部环境：由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。     2.不可抗力：因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。     3.工期变化：由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。     4.价格变化：物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。     5.工程保险：施工单位在遭受损失时，根据投保的内容，在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。     6.其他：合同约定的其他索赔条款。          三、工程变更索赔的项目     法律网提醒您，工程变更造成损失的，承包方应当根据实际损失向发包方提出索赔，一般包括以下费用：     1.人工费。     2.施工机械使用费工费。     3.材料费。     4.现场管理费。     5.利息。     6.合理利润。     引用法条：     [1]《建设工程价款结算暂行办法》第一十条
随便看	了解刑事诉讼的庭审程序 刑事案件地域管辖是如何的 离婚财产分割涉及印花税吗 融资租赁合同书范本是怎样的 婚后财产各自分配怎么约定 离婚没有共同财产怎样写协议？ 婚姻法俩人离婚财产怎么分 项目居间合同样本 被起诉后夫妻财产可以查处吗 机械设备租赁合同范本是怎样的 夫妻一方死亡财产怎么分配 常见的能够引起必要的共同诉讼的具体情形有哪些 分割夫妻共同财产的方法有哪些 分期付款买卖合同要怎么写 法定夫妻共同共有财产的范围是怎样的 分家析产要注意什么 工伤赔偿算夫妻共同财产吗 订购合同样本是怎样的 房产官司如何定管辖地 离婚小孩财产怎么判决书有哪些规定 公序良俗的相关法律 夫妻共同财产证明样本包括哪些内容？ 委托借款合同范本是怎样的 离婚夫妻转移共有财产吗？ 刑事附带民事诉讼有哪些方法 札萨克 札费罗号仲裁案 术治 朱什 朱元璋 朱华泽 朱子语类 朱庇特 朱批谕旨 朱文公文集 朱景文 朱熹 朱熹 朱远谋 朴椿浩 机关、团体、企事业单位保卫组织 机关诉讼 机场免税区 机械主义法学 机械工业职业安全卫生设计规定 机械性损伤 机械性窒息 机械联带性 机械表决 杀亲罪

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。