起诉单位：(全称)：______市______县______建筑公司
企业性质：集体;经营范围：工业与民用建筑.
何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准
地址：______县______乡______电话：______________________
开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________
法定代表人姓名：_________职务：_________
被告单位(全称)： ______市职工教育培训中心
地址：________市_______ -______路________号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;
(二) 结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元;
(三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元
以上三项合计，共242006.83元。
事实和理由：
______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了 25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于 ______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值 174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
此致
XX市XX区人民法院
起诉单位：XX县建筑工程总公司
XX公司(盖章)
XX年X月XX_日
二、欠工程款起诉流程
1、提交诉状申请立案。
2、法院发出受理通知。在法院立案之后，人民法院会对债权人发出受理通知。
3、法院组织双方交换证据、被告递交答辩状。债权人和债务人交换双方的证据，债务人就债权人的诉求作出应答。
4、开庭审理。上述程序进行完之后，双方只需等待开庭，然后参与审判即可。
5、宣布判决结果。有可能是当庭宣判，也可能是择日宣判。
6、判决生效，执行。起诉前进行财产保全，有利于维护权益，有利于执行。
法律依据：
根据《民法典》 第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。
诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
以上就是法律网小编为大家带来的有关于追讨工程款起诉状的相关知识，从上文可知，工程款的起诉状需要在起诉状中注明工程的开工时间，验收时间，以及薪资计算等内容，如果大家还有其他的法律问题，欢迎咨询法律网的律师！
- 行贿罪的量刑标准
- 征用农村集体土地需要村民同意吗
- 怎么查询法院失信被执行人
- 农村土地转让协议怎么写合法
- 老板随意开除员工该怎么办
- 房屋转租的法律规定是什么
- 个人征信有逾期可以当法人吗
- 车贷分期怎么算贷款利息
- 开庭不到场有什么后果
- 合同诈骗能追回赃款吗
- 被拘留还能不能入党
- 车贷逾期一天罚多少
- 签了加盟合同能退款吗
- 误工费期间的赔偿标准是什么
- 交社保的人多少岁可以退休
- 农村家庭承包集体土地被征收后的补偿归谁
- 未满16岁可以在企业社会实践吗
- 自建房可以提取公积金吗
- 债务纠纷起诉程序如何申请财产保全呢
- 餐饮健康证办理流程是怎样的
- 买东西被骗了怎么办
- 交通事故赔偿后工伤赔偿什么
- 医疗纠纷怎么跟医院谈
- 工伤认定如何申请延长
- 货车超载出险保险赔吗
- 苏皖边区各县县政府暂行组织条例
- 苏皖边区各县县政府暂行组织条例
- 苏皖边区各行政区专员公署暂行组织条例
- 苏皖边区各行政区专员公署暂行组织条例
- 苏皖边区政府
- 苏皖边区政府商品商标注册暂行办法
- 苏皖边区第六行政区人民法庭办事细则
- 苏皖边区第六行政区人民法庭组织条例
- 苏禄法典
- 苏维埃
- 苏维埃
- 苏维埃劳动法
- 苏维埃劳动法体系
- 苏维埃劳动法基本原则
- 苏维埃劳动法科学
- 苏维埃国际法
- 苏维埃土地法
- 苏维埃地方政府的暂行组织条例
- 苏维埃地方政府的暂行组织条例
- 苏维埃政权和妇女的地位
- 苏维埃政权成立两周年
- 苏维埃政权的当前任务
- 苏维埃暂行选举法
- 苏维埃暂行选举法
- 苏维埃检察制度