网站首页  词典首页

问题	在哪些情况下工程发生变更时，承包人可以提出理赔
释义	一、在哪些情况下工程发生变更时，承包人可以提出理赔     在以下情况下工程发生变更时，承包人可以提出理赔：     1.由于发包人技术和管理方面的失误引起的工程变更。     如发包人变更投标时业主和监理工程师已批准的施工方案;或未按合同的技术要求施工，造成工程质量不合格。     2.现行的工程变更实施细则不完善，可操作性不强，或建设过程中没有严格执行设计变更管理办法。     如对变更项目及变更费用的确定方法规定不详细、不具体，强制性欠缺，或对部分工程项目设计变更只批方案，未批增减投资多少和资金来源，或存在着重大设计变更不按程序上报，先实施后报批的现象。     3.合同执行不严密，缺乏有力监督。     如合同签发前或实施中，未按合同规定时间解决征地移民，提供三通一平问题;未按合同规定及时供电、供水，合格的主材或大型施工机械未到位;未按合同规定及时向承包方提供施工图纸等。     4.更改经批准的施工组织设计的工序或者设计改线，或要求压缩工期，提前工程项目的完工时间。     5.发包人变更计划，提供的资料不准确的。     6.发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件，而造成勘察、设计的返工、停工的。     7.发包人修改设计。     二、建设工程合同的诉讼时效     法律网提醒您，建设工程合同的诉讼时效是三年，根据《民法典》相关规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。          三、建设工程合同签订的主要程序是什么     建设工程合同签订的主要程序是：     1.接受中标通知书。     2.组成包括项目经理的谈判小组。     3.草拟合同专用条件。     4.谈判。     5.参照发包人拟定的合同条件或建筑工程施工合同示范文本与发包人订立建筑工程施工合同。     6.合同双方在合同管理部门备案并缴纳印花税。
随便看	刑罚裁量的原则 刑罚执行的概念和特征 买家退款不退货怎么起诉 赌博罪中止标准 犯赌博罪从犯能否减轻刑罚处罚 从犯涉嫌赌博罪判刑标准是什么 发明专利实质审查意见哪里能查 法律规定下如何计算拆迁房价的 民间发明人的困境 专利如何变更发明人 发明人和设计人在专利法中的法律定义是什么 刑事证据如何使用 法官故意不认可证据怎么去解决问题 业主拖欠物业费几年失效 邻里民事纠纷怎么办理 剥夺政治权利的刑期起算与执行 土地承包经营权共有人有哪些权利和义务 简述农村土地承包合同的违约责任 论农村土地承包合同的法律性质 行政诉讼时效综述 行政诉讼时效中止与中断的区别是什么 什么是小产权房？购房风险有哪些？ 小产权购房收据丢失如何补办手续 向法院申请强制执行的手续是什么 欠钱者可以在哪个法院申请强制执行 冰岛共和国国徽 冰岛共和国国旗 冰岛共和国国歌 冰岛共和国宪法 冰岛共和国首都 冰岛政党制度 冲压车间安全生产 冲突性规范 冲突论法学 决事比 决事比 决事比 决事都目 决定 决定 决定再审 决定开庭审判 决定性选举 决定的理由 决定票 决定逮捕 决平 决断 决曹椽 决狱

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。