一、工期索赔有哪些事项
索赔工期损失，首先要了解承包人工期索赔的目的，其次是发包人对于工期延长的两个解决办法。
1、承包人工期索赔的目的
承包人提出工期索赔的目的，一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金；二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
2、发包人解决工期延长的解决办法
（1）不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将工期顺延；
（2）指示承包人采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成，而发包人已认可承包人工期索赔，则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。
二、工期索赔注意事项
工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录，如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。
1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。
2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。
3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。
4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
三、工程延误工期索赔报告
1、索赔成立理由：与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
2、索赔的依据：按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。
3、索赔事项概述。
4、索赔项目：人工费、施工机械费、管理费。
5、索赔计算。人工费：工日：17X54工日＝918工日人员窝工按照定额单位乘以0.75，52.23元X0.75X918＝35960元，工资上涨费不予考虑。施工机械费：挖机350型2台市场租赁价48000元／月，推土机16t2台市场租赁价24000元／月。 48000元X54÷30X2＝172800元，24000元X54÷30X4＝172800元。
以上就是法律网小编为您详细介绍的关于工期索赔有哪些事项的相关内容，在进行工期索赔有哪些事项时，双方应该尽可能的协商进行处理，对于实在无法达成一致的，可以诉诸于法律，向人民法院进行起诉解决，若您还有什么法律疑问，建议咨询法律网专业律师。
- 新刑诉关于刑讯逼供罪的司法解释
- 抢劫罪属于哪种犯罪类型？
- 哺乳期内抚养权是怎么确定的
- 证据调查的分类有哪些？
- 军人和老百姓打架如何处罚
- 故意伤害罪羁押必要性审查申请书范文
- 故意伤害罪可以单独调解吗？
- 拐骗儿童需要哪些证据
- 民事非法证据排除规则是怎样的？
- 超生的罚款有哪些罚款标准
- 抢劫罪的行为种类有哪些？
- 拐卖妇女途中又抢劫妇女的该怎样定罪
- 《民事诉讼法》证据的三性指的是什么
- 检察官殴打嫌疑人不构成刑讯逼供吗
- 如何申请民事证据调查令
- 非婚生子女抚养费问题的解决途径有哪些
- 故意伤害孕妇早产有罪吗？
- 派出所定的故意伤害罪检察院可以改罪名吗
- 拐卖妇女罪的从轻处罚的辩护词
- 法院调查证据的范围和条件是什么？
- 非婚生子女抚养费可以起诉吗
- 故意伤害致人重伤逃逸如何判刑？
- 持刀抢劫202000判多久？
- 非婚生子女抚养费的减免情形有哪些
- 审前账户证据调查的内容和方法是怎么样的？
- 变革制度罪
- 叙利亚1950年宪法
- 叙利亚1973年宪法
- 叙述比较法
- 叛
- 叛乱
- 叛乱团体
- 叛乱地位的承认
- 叛国罪
- 叛逆法
- 口供
- 口供
- 口分田
- 口头协定
- 口头契约
- 口头法
- 口头表决制
- 口头裁定
- 口头质询
- 口误
- 口赋
- 口述相貌
- 口述程序
- 古代中国国际法
- 古代印度法