网站首页  词典首页

问题	如何认定承包人欠付工程款
释义	一、如何认定承包人欠付工程款     承包人欠付工程款的认定如下：     超过工程款支付之日未支付工程价款，就可认定为拖欠工程款。如果当事人有约定的，约定之日为支付日期，没有约定的，工程实际交付之日是付款日期。     《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》     第二十七条 利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：     （一）建设工程已实际交付的，为交付之日;     （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;     （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。     二、拖欠工程款有什么法律责任     拖欠工程款有以下法律责任：     1.违约责任，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任；     2.发包人未按约定支付工程价款，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人有权请求解除建设工程施工合同。          三、拖欠工程款可不可以顺延工期     1.拖欠工程款可顺延工期，但承包人必须事先发过书面催告。     2.对方提供适当担保的，应当恢复履行。顺延工期后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。     法律网提醒您，承包人因拖欠工程款提起诉讼，发包人往往以工期逾期为由提出反诉，动辄提出数百、数千万的逾期赔偿，其目的是抵销承包人的诉讼请求;而承包人以发包人逾期付款工期可以顺延为由进行反诉抗辩，司法实践中却往往得不到法官的支持，原因是法官的自由裁量权缺乏统一的操作规矩。     引用法条：     [1]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十七条
随便看	同居期间未经一方同意生子,孩子如何抚养 一方构成重婚会被拘留吗？ 微商缺乏监管的危害有哪些 辞退重病员工的补偿方式是什么？ 事实婚姻和非法同居如何区分 老婆要告重婚罪要准备什么材料？ 要求解除同居关系,法院是否受理 顾客投诉可以要求辞退员工吗？ 电子签名在《票据法》的规定 辞退员工什么情况需要2倍赔偿 "试婚"引纠纷 后遗症该如何处理 电子签名对传统证据法的挑战是什么 女方犯重婚罪要赔偿男方吗 试婚期间共同购房，分手后产权如何分割 恋爱期间试婚如何认定，试婚受法律保护吗 美国确立电子签名的作用有哪些 娄底婚姻家庭律师刘勇军为你破解非婚同居法律问题 电子签名人的民事责任是怎样的 同居分手，女方能主张“青春损失费”吗？ 情侣同居期间财产如何分割 电子签名的法律地位是什么 分手费约定的法律效力 电子签名有效吗,法律认可吗 非婚同居会面临哪些法律问题 电子签名有哪些地位和效力 事条 事物管辖 二七大罢工 二五减租 二元制 二元制共和国 二元制君主国 二元君主制 二元君主立宪制 二元论 二元诉权说 二十四小时规则 二十四海里封口线 二十国委员会 二千石曹 二审合议庭 二审审理方式 二审审理方式 二审抗诉的理由 二审期限 二审期限 二审案件的处理 二次翻异式 二百海里海洋权 二级裁决制度

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。