问题 | 建筑装修承包合同书模板 |
释义 | 一、建筑装修承包合同书模板 发包方:___________ 承包方:___________ 根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 (1)工程概况 工程名称:____________; 工程地点:____________; 工程计划批准单位及文号:__________; 工程范围和内容:全部工程建筑面积______平方米。 (2)工程期限 本工程合同总工期为__天。 本工程开工日期____年__月__日,竣工日期____年__月__日。 (3)工程合同总价 本工程合同总价为人民币_____元。 (4)材料、设备供应 本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,经双方商定按附件第____办理; 材料、设备供应范围的划分和检验; 材料价差及实物价格的结算; (5)工程质量和检查验收 (6)施工设计变更 (7)双方负责事项 (8)工程价款的支付与结算 (9)违约责任与奖励规定 (10)争议的解决方式合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。 (11)特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。 (12)附则其他本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》等规定执行。 本合同正本__份,其中发包方执__份,承包方执__份,副本__份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。 发包方(盖章) 承包方(盖章) 鉴(公)证意见 地 址: 经办人: 法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章) 委托代理人(签名): 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 电 话: 电 话: 邮政编码: 邮政编码: 签约日期: 年 月 日 签约地点:___________ 有效期限 年 月 日至年 月 日 ![]() 二、建筑装修承包合同的违约金标准 不是法定的。 《中华人民共和国民法典》 第五百八十五条 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。 三、哪些情况下建筑工程合同是无效的 下列情况下建筑工程合同是无效的:承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的;存在违法发包、转包、挂靠、分包行为的;建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的;违反招标投标效力规定的;违反工程建设标准规定的;低于成本价中标的;未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证签订建设工程施工合同的。 以上就是法律网小编为您详细介绍关于建筑装修承包合同书模板的相关知识,合同订立必须符合《民法典》等法律规定要求,如果大家还有其他法律问题的,欢迎上法律网在线法律咨询平台,我们的在线律师会为大家进行专业的解答。 引用法条: [1]《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 |
随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。