网站首页  词典首页

问题	拖欠工程款属于什么纠纷？
释义	一、拖欠工程款属于什么纠纷？     根据我国《民事诉讼法》第三条的相关规定，人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。所以，恶意拖欠工程款，属于民事纠纷，不是刑事案件。     欠付工程款的纠纷是否属于债权之诉     债权之诉是指债权人因债权纠纷向法院提起的民事诉讼，而拖欠工程款向法院提起诉讼的，工程款对于施工方来说是债权，所以是属于债权之诉。     《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第二十一条 承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。     承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。     《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第二十二条 承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。     《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第二十三条 发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。     《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第二十四条 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。          二、工程款纠纷有哪些呢？     1、发包方拖欠工程款违约纠纷     这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。     2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷     这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵，发包方事后不予承认分包合同的合法性，从而引起的纠纷。     3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷     这种纠纷主要表现为：承包方制作结算文件递交发包方，未取得递交结算文件的证据，发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。     4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷     这种表现纠纷主要表现为：建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，引起结算纠纷。     5、质保金纠纷     该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项，承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据，发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。     6、合同瑕疵引发的工程款纠纷     合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。     7、包含工期延误的工程款纠纷     这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂。     三、如何防范工程款纠纷？     1、慎重选择合作伙伴     随着市场竞争的日趋激烈，一些承包企业很难揽到工程，所以对工程项目格外珍惜，这容易形成一种志在必得的心理，这种心里促使对合作伙伴诚信度考察的忽视，则往往落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的，合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的，故必须对合作伙伴的情况要有所了解，主要包括合作伙伴的股东构成，企业信誉如何，有无违约记录，对外负债，主要固定资产现状如何，项目资金的来源、到位及监管情况等等。     2、审查建设手续     有些建设工程项目未经有关部门审批或者建设方的建设意图超越审批范围，如果承包方不问青红皂白匆忙承建此工程很可能陷于困境，为以后索要工程款造成障碍。例如，规划部门规划建五层，而发包方却想建到五层以上，这样，如果承包方按发包方意图建设，建设过程中很可能遭到规划部门勒令停工，承包方势必进入僵局。再如，规划部门规划建五层，这样，如果承包方按发包方意图把楼建设到五层以上，事后，该工程被城建规划部门勒令拆除，承包方主张五层以上部分的工程款就有了难度。     3、请专业人员把好合同关     合同是承包方实现权利的最重要的凭证，合同是否规范、表达是否准确、严密、详细对承包人来讲十分关键。有的人常常认为施工合同都是格式文本，没有什么可以发挥的。其实，这种认识是不正确的，建设部推荐的格式文本是为了双方订立合同方便、规范，但格式合同里是很多可以选择的条款，并且有些是空白条款待当事人根据自己的具体情况填写。签订合同时一定要特别注意把工程款的支付方式、支付期限及违约责任约定清楚。     4、完善施工手续     相当一部分工程款纠纷的承包方由于手续不完善，无法取得证据，给对方可乘之机。这种情况下处理纠纷就很被动。故施工过程中，手续一定要完备。比如，工程图纸设计的更改、选材的变更、施工项目的增加等变签单一定要有对方施工代表、监理的签字。     以上就是由法律网小编为您整理的拖欠工程款属于什么纠纷的相关内容。我们知道债权之诉是指债权人因债权纠纷向法院提起的民事诉讼，而拖欠工程款向法院提起诉讼的，工程款对于施工方来说是债权，所以是属于债权之诉。如果您还有其他问题的，欢迎咨询法律网律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国民事诉讼法》第三条     [2]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条     [3]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条     [4]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十三条     [5]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条
随便看	合同的成立和生效的区别 合同的成立与合同生效的区别和联系 父母买房子给自己的孩子离婚后房产归谁 职务侵占罪如何起诉 租房漏水房东一直不解决怎么办理 小院违建怎样投诉举报 人在外地,怎么起诉离婚 在外省怎么起诉离婚 双方均在外地，离婚应如何起诉？ 老婆是外省的如何起诉离婚 确认合同解除权行使期限的途径 合同解除权行使期限确认方法 合同解除权在什么时候行使 协议离婚会查对方债务或者存款吗 一人公司和有限责任公司的区别 房产证延期交付生纠纷 撤销合同怎么规定诉讼时效 还建房办房产证要多久能拿到钱 开除和辞退有何区别 职务侵占罪的客体是怎样规定的 职务侵占罪的客体是什么 关于职务侵占罪的司法解释，职务侵占罪侵犯的客体是什么？ 职务侵占罪侵犯的客体 职务侵占罪犯罪客体的认定 如果超出了欠条的诉讼时效怎么办 中国法律适用条例 中国法理学发达史论 中国海事仲裁委员会 中国海事仲裁委员会 中国海事仲裁委员会仲裁规则 中国海事仲裁委员会仲裁规则 中国的人权状况 中国社会主义法律解释 中国社会主义法的渊源 中国社会主义法的部门 中国社会党 中国科学院保健津贴 中国职业技术培训学会 中国职工对外交流中心 中国职工技术协作委员会 中国致公党 中国裁决在外国的承认与执行 中国远征军 中国青年党 中国青年党 中国高级法官培训中心 中外合作经营企业 中外合作经营企业法 中外合资企业所得税管理之诉 中外合资经营企业

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。