网站首页  词典首页

问题	村民阻挠施工是否构成犯罪
释义	一、村民阻挠施工是否构成犯罪     阻挠施工不构成犯罪，一般按违反《治安管理处罚法》处理。     第二十三条　有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。     （一）扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的。     造成损失的，施工方可以民事诉讼解决。          二、其它相关内容     扩展资料：     （１）工程延误。     由于承包商自身的原因造成的工期延长，称之为工程延误。     由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担，包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。     同时，由于工程延误所造成的工期延长，承包商还要向业主支付误期损失补偿费。     由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分．     （２）工程延期。     由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称之为工程延期。     经过监理工程师批准的延期，所延长的时间属于合同工期的一部分，即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。     可能导致工期延期的原因有工程量增加，未按时间向承包商提供图样，恶劣的气候条件，业主的干扰和阻碍等。     判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断，工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。     因此应按照有关的合同条件，正确地区分工程延误与工程延期，合理的确定工程延期的时间。     三、犯罪构成的四大要件     １、犯罪主体，是指实施犯罪行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。     ２、犯罪客体，是指刑法所保护而被犯罪行为所侵害的社会关系。     ３、主观要件，体现的是行为人在怎样的心理状态的支配下实施危害社会行为的，刑法对犯罪构成的心理状态有有哪些具体的要求。     ４、客观要件，是指犯罪行为的具体表现。比如犯诈骗罪，犯罪人具有虚构事实、欺骗他人的行为，贩毒罪具有贩卖毒品的行为，等等。     以上就是法律网小编为您详细介绍的关于村民阻挠施工是否构成犯罪的相关内容。根据有关规定，阻挠施工不构成犯罪，一般按违反《治安管理处罚法》处理。若您还有什么法律问题，建议您咨询法律网专业律师。
随便看	用益物权包括哪些内容？ 非法占有的后果是什么？ 没有借条，我可以要回欠款吗? 借款的证据可以找哪些? 一字之差对于金钱有何影响? 拆迁住宅房屋的，货币补偿怎么计算？ 拆迁非住宅房屋的，货币补偿价格怎么算？ 房子会不会被拆迁？教你5招看拆哪？ 强拆违建也要遵循法定程序 收款收据格式有什么具体要求 儿童失踪事件：浙江天台警方通报还原发现失踪儿童遗体 成年人失踪多久后可以报警 农田转租协议怎么写 农村农田租赁协议书怎么写 2022农村土地租赁合同范本 办理酒店营业执照流程 开饭店办营业执照需要什么手续 不动产买卖合同有哪些生效条件 不动产买卖合同在什么条件下才能够生效 生效的不动产买卖合同需要符合哪些条件 什么是使不动产买卖合同生效的必要条件 房屋宅基地纠纷有哪些 催收律师函模板 消防责任事故罪既遂判刑规定 消防事故责任罪责任人判几年徒刑 中外合作经营企业 中外合作经营企业法 中外合资企业所得税管理之诉 中外合资经营企业 中外合资经营企业劳动管理规定 中外合资经营企业劳动管理规定实施办法 中外合资经营企业法 中央与地方立法权的划分 中央人民政府公布中华人民共和国国徽的命令 中央人民政府司法部 中央人民政府司法部试行组织条例 中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议 中央人民政府委员会关于成立中央人民政府政务院华北行政委员会及撤销中央人民政府华北事务部的决议 中央人民政府委员会关于调整地方人民政府机构的决议 中央人民政府政务院华北行政委员会试行组织条例 中央人民政府政务院及其所属各机关组织通则 中央人民政府最高人民检察署 中央人民政府最高人民检察署暂行组织条例 中央人民政府最高人民检察署暂行组织条例 中央人民政府最高人民检察署试行组织条例 中央人民政府最高人民法院 中央人民政府最高人民法院试行组织条例 中央党 中央内务人民委员部关于禁止粮食出口与糜费的命令 中央军

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。