网站首页  词典首页

问题	施工合同违约责任最简单怎么写
释义	一、施工合同违约责任最简单怎么写     1、违约责任承担方式     当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。     2、违约责任条款约定     违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。     3、损害赔偿的范围     当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。     经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。     4、违约金     当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。     约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。     当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。          二、建设工程施工合同中的违约责任有哪些     在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。     如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。     三、合同违约的赔偿范围     除了法律另有详细的规定外，赔偿范围应当包括：     1、债务不履行的损害赔偿。包括可得利益（履行利益）和信赖利益。     2、因合同解除而产生的损害赔偿。     （1）债权人订立合同所支出的必权费用；     （2）债权人因相信合同能够履行而做准备所支出的必要费用；     （3）债权人因失去与他人订立合同机会所造成的损失。     （4）债权人已经履行合同义务时，债务人因拒不履行返还给付物的义务给债务人造成的损失。     （5）债权人已经受领债务的给付物时，因归还该物而支出的必要费用。     以上就是法律网小编为大家带来的施工合同违约责任最简单怎么写的全部内容，合同写上违约责任承担方式、违约责任条款约定、损害赔偿的范围、违约金、以及双方争议的解决办法等。如果您还不懂，可以咨询法律网律师，他们会给您专业的建议。     引用法条：     [1]《中华人民共和国消费者权益保护法》
随便看	原始股权证书由谁发放 股权证书是怎样的 医院感染诊断标准(试行) 医院感染诊断标准是怎样的 不属于医院感染的情况有哪些 侵犯患者的知情权是怎么认定的 医院侵犯了患者知情权怎么办 侵犯医疗知情权的赔偿标准是什么？ 医院感染的定义是什么 医院感染诊断标准规定 哪些情况不属于医院感染 汇钱打错帐号，缺乏证据败诉 认缴出资是什么意思 认缴出资方式有哪些 出资未到位股权收益如何确认 未足额出资的有什么后果 医疗鉴定哪里申请 医疗鉴定分几种 医疗鉴定所需的材料有哪些 医疗鉴定材料需要什么材料 医疗鉴定需要材料 再次医疗鉴定材料 购房定金怎么要回来 购房定金可以退吗，怎么才能要回购房定金? 购房定金能退吗?该怎么退 城市 城市与乡村规划法 城市共和国 城市出租汽车管理之诉 城市出租汽车营业执照、准运许可证管理之诉 城市国家 城市地役 城市居民委员会组织条例 城市技术工人下乡就业 城市社会福利事业单位岗位津贴 城市科技人员下乡就业 城市维护建设税管理之诉 城市自治特许状 城市街道办事处主任 城市街道办事处组织条例 城市规划条例 城市规划管理之诉 城旦舂 城邦 城邦观念 城镇 城镇乡地方自治章程 城镇乡地方自治选举章程 城镇土地使用税管理之诉 城镇型居民区

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。