网站首页  词典首页

问题	工地个人分包合同范本
释义	一、工地个人分包合同范本     甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）     乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）     根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。     一、工程名称与地点     该工程为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程，地点在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。     二、承包方式与要求     该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。     三、工程承包单价与资料     经双方协商，该工程按＿＿＿＿＿＿元／（ｍ2、ｍ3、ｔ）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下资料：完成建设方带给的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部资料；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等资料。     四、工程质量与安全     根据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包务必确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。     乙方施工人员务必服从甲方管理人员的安排，务必严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每一天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律职责。     五、礼貌施工与奖罚     乙方进入施工现场人员务必遵守礼貌施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发此刻分清职责后给予罚款。同时，乙方负责人务必管好自己的队伍，＿＿＿＿＿＿市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员务必服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。     六、付款方式与工期     该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展状况借给乙方必须数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50％。工程竣工付至劳务费的70％。办完工程结算付至劳务费的90％。留10％待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金＿＿＿＿＿＿万元。乙方在施工现场务必按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。     甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿     乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿     代表：＿＿＿＿＿＿＿＿     代表：＿＿＿＿＿＿＿＿     ＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日           　　二、个人与公司签的工程分包合同有效吗     个人与公司签的工程分包合同无效。     从事建筑工程的承包人必须具备主要资质条件，即具备企业法人资格和建筑业从业资格，才能作为建筑工程的承包人，显然不允许个人成为承包商。     承包人未取得或者超过施工合同约定的资质等级的、企业法人、无资质的实际施工单位借用有资质的施工企业名称。施工项目必须无招标投标或中标无效。当事人应当按照导致合同无效的过错分担损失。     建设工程的施工合同无效，但该建设工程竣工验收合格的。如果承包商要求按照合同协议支付项目价格，应予以支持。合同无效后不能返还的，只能折价赔偿。折价补偿的标准和份额的核心是根据已经发生的实际成本计算。     《中华人民共和国建筑法》第29条第三款规定，禁止总承包单位将工程分包给不具有相应资质条件的单位。《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。     以上就是法律网小编为大家解答的关于工地个人分包合同范本的相关法律知识内容了，综上所述呢，我们可以了解到在对房屋建筑工程进行劳务分包的时候，也要清楚具体分包的流程跟规定，在分包的时候按照相关要求来完成好相关事宜。大家如果还有其他法律问题，欢迎上法律网咨询平台，在线律师会为大家进行专业的解答。          引用法条：     [1]《中华人民共和国合同法》     [2]《中华人民共和国建筑法》第二十九条     [3]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条
随便看	受贿罪的主观表现是什么 股东变卖公司财产算职务侵占吗 民事案件抗诉的程序是怎样的？ 侵占别人财产拒不归还可以报警吗 官员贪污罪量刑标准是怎样的 车子撞死人了怎么处理 盗窃公诉案得到谅解书后会怎么判 去法院民事起诉的流程及时间是怎样的？ 交通事故包庇罪驾驶证扣分吗 受贿100万判多少年 怎么处罚受贿罪 小三侵占财产可以起诉收回吗 申请对部分被告撤诉的时间是多久？ 交通事故逃逸吊销驾证多久可以再考 贪污与受贿的量刑是怎样的 侵占罪归经侦吗 法律规定应该如何认定贪污罪？ 交通事故结案时效是多久 上诉的程序的流程是什么？ 个体工商户构成职务侵占吗 高速撞死人同等责任怎么赔偿 应该如何认定贪污罪 认定贪污罪的标准是什么 财产侵占100万怎么处理 贪污罪与侵占罪的区别有哪些 交通事故逃逸如何认定扩大损失 民事诉讼中申请重新鉴定的条件有哪些？ 职业培训实体管理规定 职业外交官 职业安全与保健法 职业安全卫生宣传教育中心 职业安全卫生标准 职业安全卫生立法 职业定向培训 职业康复和就业（残废人）公约 职业性接触毒物危害程度分级 职业技术教育中心 职业技术教育体系 职业技术教育制度 职业技术教育方针 职业技术教育法律制度 职业技术教育演变 职业技术教育经济效益 职业技术教育结构 职业指导办法 职业教育 职业法学家 职业病 职业病报告办法 职业病范围和职业病患者处理办法的规定 职业病诊断管理办法 职业禁忌症

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。