网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔
释义
    一、甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔
    甲方延迟工期的原因如下:
    1.甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。
    2.甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。
    3.甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。
    4.甲方设计师的设计变更和工程量增加的。
    5.一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
    6.专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
    进行索赔的方式是:可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果违约方不赔偿的,当事人可能向法院起诉。
    二、建筑工程合同中如何规定工期延迟问题
    建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
    法律网提醒您,根据《中华人民共和国建筑法》 第九条 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
    
    三、延迟工期赔偿怎么向法院起诉
    1.原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据;
    2.人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查,符合条件的予以立案;
    3.法院将原告的起诉书副本送达被告;
    4.被告作出书面答辩;
    5.开庭审理;
    6.法院做出判决。
    《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。
    书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。
    引用法条:
    [1]《中华人民共和国建筑法》第九条
    [2]《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条
    
随便看

 

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/27 11:15:16