网站首页  词典首页

问题	搬运承包合同范本
释义	一、搬运承包合同范本     甲方：__________________     乙方：__________________     依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。     第一条　工程概况     工程名称：______________     工程地点：______________     第二条　工程承包范围     ___________________________________     第三条　工程工期     1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；     2.主要节点工期：___________________________________     3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。     第四条　工程质量标准     所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________     第五条　组成合同文件及解释顺序     组成本合同的文件及优先解释顺序如下：     1.本合同；     2.本合同附件；     3.招投标文件；     4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；     注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。     第六条　标准规范     本合同适用标准规范：____________________________     第七条　甲方责任和义务     1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。     2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。     3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。     4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。     5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。     6.统筹安排、协     7.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。     第九条　环境保护、安全生产和文明施工     1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。     2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。     发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。     3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。     加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。     第十条　材料、设备供应与管理1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。     2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。     3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担；材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。     第十一条　承包方式、价格及包含的内容     1.承包方式及单价     2.承包价格所包含的内容：     承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；     劳务承包合同范本甲方：__________________乙方：__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程     3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。     第十二条　结算办法及付款方式     1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。     2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）     3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。     第十三条　施工验收     1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。     2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）     第十四条　工程保修     1.保修范围、期限：______________     2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。     第十五条　保险     1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。     2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。     第十六条　争议     1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。     2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；     2.1　单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；     2.2　调解要求停止合同工作，且为双方接受；     2.3　仲裁机构要求停止合同工作；     2.4　法院要求停止合同工作。     第十七条　合同履约保证金     1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。     2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。     3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。     第十八条　不可抗力     1.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。     2.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。     3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。     4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。     第十九条     1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。     2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。     第二十条　合同终止     双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。     第二十一条　合同份数     本合同一式_______份，甲方_______份；乙方_______份。     第二十二条　补充条款__________________________________________     第二十三条　合同生效     本合同双方约定_______后生效。     合同签订时间：______________     合同签订地点：______________     甲方（盖章）：______________     乙方（盖章）：______________          二、承包合同的定义及特点     （一）承包合同的定义及特点     1、定义：承包合同（Contract）是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。     2、特点：     1）承包合同以完成一定的工作为目的。     在承包合同中，承包人应按照与定作人约定的标准和要求完成工作，定作人主要目的是取得承包人完成的工作成果。     2）承包人完成工作的独立性     定作人与承包人之间定立承包合同，一般是建立在对承包人的能力、条件行人的基础上。只有承包人自己完成工作才符合定作人的要求。     3）定做物的特定性     承包合同多属个别商订的合同，定做物往往具有一定的特定性。     4）承包合同为诺成合同。     5）承包合同为有偿合同。     通过对上述内容的约定我们知道，承包合同是一个协议，约定双方当事人的权利义务的，而劳动关系是一种法律关系，二者在本质上就不同，并且承包合同和劳动合同区别很大，因此在工作时应该及时防止承包合同替代劳动合同的现象发生。     三、搬运承包合同的违约金标准怎么确定     《中华人民共和国民法典》     第五百八十五条 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。     约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。     当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。     以上就是法律网小编为您详细介绍关于搬运承包合同范本的相关知识，综上所述，搬运承包合同是当事人间协商达成合意签订的，根据私法自治原则，该合同只要不违反强制性法律规范的规定，表达了真实意思表示，即有效。如果您还有其他的法律问题，欢迎咨询法律网，我们会有专业的律师为您解答疑惑。
随便看	诈骗十万能判几年 取保候审后做笔录要多久 职工生病协商解除劳动合同可以吗 员工生病期间可以解除劳动合同吗 餐饮营业执照可以给人用吗？ 公司营业执照可以拍照吗 营业执照别人可以拍照吗 车祸责任怎么判定 女方起诉离婚男方在外地怎么办 女方起诉离婚男方要注意什么手续 第二次都不判决离婚怎么办 第二次还是判决不离婚怎么办 第二次判决不离婚我要怎么上诉 被诈骗该怎么处理好 夫妻可以补办离婚证吗 拆迁协议丢失到哪里补办 离婚证在外省可以补办吗 离婚证遗失可以在外地补办吗 离婚证丢了能异地补办吗 拆迁协议丢失了怎么办 夫妻自书遗嘱范文 什么财产不能强制执行 对方不按照调解协议赔偿怎么办？ 被打伤了不赔偿怎么办 人进了拘留所怎么才能出来 民族自治机关 民族自治权 民族自治条例 民族苏维埃 民族虚无主义 民族融合 民族解放战争 民族解放运动的承认 民族识别 民族语言 民族资产阶级 民族资本主义经济 民族运动 民族问题提纲 民族间法 民族阵线 民有、民治、民享 民权 民权 民权 民权主义 民权法 民权诉讼案 民权革命中的土地私有制度 民法

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。