网站首页  词典首页

问题	建筑工程延期有什么影响
释义	一、建筑工程延期有什么影响     最直接的后果是费用增加，要看是什么原因造成的，合同是怎么规定的，最终都会牵涉到费用问题。还有就是工期是不是有特别要求，就是必须在某一时间完成，完不成就会造成重大损失，最终也是费用问题。当然如果是人为因素造成延误，有可能除了费用外还要追究相关人员的责任。     《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。     (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;     (2) 发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;     (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;     (4) 工程设计变更和工程量增加;     (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;     (6) 不可抗力;     (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。           　　二、承包人如何避免逾期竣工违约责任     (1) 掌握施工进度，避免工期延误;     (2) 收集工期顺延的证据;     (3) 承包合同对逾期竣工的违约金约定要尽可能小。     合同无效，发包人能否追究承包人工期延误的违约责任     (1) 按照法律规定，如果合同无效，有关工期以及工期延误的违约条款均属无效，但是解决争议的条款是有效的;     (2) 发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;     (3) 如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关，法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小，裁判各方承担损失。      　　三、建筑工程延期的法律依据     《中华人民共和国合同法》     第二百七十八条 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。     第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。     根据法律规定可以得知，建筑工程延期最直接的后果是费用增加，要看是什么原因造成的，合同是怎么规定的，最终都会牵涉到费用问题。以上便是法律网小编为您带来的关于建筑工程延期有什么影响的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国合同法》第两百七十八条     [2]《中华人民共和国合同法》第两百八十三条
随便看	法院立案要多少钱 法院的立案标准是什么 法院关于立案的规定 立案要符合哪些标准 立案要求满足哪些标准和条件 立案标准和追诉标准是什么 员工遭到非法辞退如何依法维护自己的权益 被企业辞退如何维护自己权益 职工被单位无故辞退该如何维权 辞职后不让走如何维护自己的合法权益 如何维护员工权益应对单位无故辞退 劳动合同签可以不交社保吗 承担法律责任的最低年龄是几周岁 员工如何维护自己的合法权益 企业职工应当如何维自己的合法权益 企业如何依法维护自身权益 家庭财产纠纷会冻结银行卡吗 《中华人民共和国农业法》修订版 临时身份证办理手续要多久 收入证明资料怎么弄的 货物出口协议 什么是记名股票和无记名股票 酒驾如何能判缓刑 醉酒驾驶如何才能争取缓刑 职务侵占罪是否可以获得缓刑 不方便法院 不服一审判决 不服仲裁的起诉 不服城市节水管理之诉 不服复议决定 不服审查中的停止执行制度 不服审查的教示制度 不服审查的裁决、决定 不服申诉不停止执行原则 不服申诉事项与不服审查对象 不服申诉人及其不服申诉利益 不服申诉期间 不服行政处罚的行政案件 不服行政强制措施的行政案件 不服裁决之诉 不朝请 不杀无辜、不失有罪 不枉不纵 不正当当事人 不法法、法不法 不满一年的劳动合同 不满一年的短期工 不用刑审判书 不直 不相关

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。