一、建筑工程停工怎么办
建筑工程停工的处理方式是：对于理建筑工程中途停工的，如果是由于发包方原因停工的，承包方可以要求发包方承担因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。如果其不赔偿的，可以起诉解决。
如果是由于承包方停工的，则发包方可要求承包方承担违约责任，赔偿违约损失。同样如果其不赔偿的，可以起诉解决。
法律网提醒您，根据《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
二、建筑工程停工多久可解除合同
建设工程合同的一方没有按合同约定履行义务停工，经催告后在合理时间仍然不开工的，可以解除合同。
《中华人民共和国民法典》第五百六十二条【合同约定解除】当事人协商一致，可以解除合同。
当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。
第五百六十三条【合同法定解除】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的;
（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
（五）法律规定的其他情形。
以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。
三、建筑工程停工索赔项目明细
工程停工索赔费用的主要组成与建筑安装工程造价的组成类似。
停工索赔的范围有：
1.人工误工费
2.机械台班费;
3.剩余材料费;
4.措施管理费;
5.临时设施租赁费。
引用法条：
[1]《中华人民共和国民法典》第八百零三条
[2]《中华人民共和国民法典》第五百六十二条
[3]《中华人民共和国民法典》第五百六十三条
- 房子过户流程具体是怎样的
- 买房交定金注意事项是什么
- 了解买房子注意事项怎么能不被骗
- 外地人在上海买房子户口能迁入吗
- 买房子被骗了的话应该怎么办
- 在外地买房子可以上那的户口吗？具体要求是什么
- 在我国买房子是先签合同还是先办按揭
- 买房子一般首付多少钱一平？
- 北京买房子资金托管是什么意思？
- 首次在北京买房子需要什么条件？
- 在我国贷款买房子需要什么手续费吗
- 购买房子付全款怎么付？
- 二套房商贷利率多少，怎么计算？
- 房屋确权的法律依据有什么？
- 毛坯房和新房的区别有什么？
- 商品房是什么意思 什么是商品房
- 还建房和商品房的区别有哪些
- 永川0首付买房子对风险的防范措施有哪些？
- 买房子原房东把家具全换了怎么办？
- 外地人在上海买房子有积分吗？
- 买房子都有什么证件需要审核
- 在我国买房子签合同可以代签吗
- 根据我国法律规定中介买房子定金合同怎么写？
- 成都买房子新政策的相关规定是什么
- 无锡安置房纠纷适用的法律条文有哪些？
- 国家分立
- 国家分立情况下的继承
- 国家分裂
- 国家制度
- 国家制度
- 国家割裂
- 国家劳动工资计划指标
- 国家劳动总局
- 国家劳动秩序法
- 国家劳工关系法
- 国家勋章
- 国家历史类型
- 国家合并
- 国家合并情况下的继承
- 国家同一性
- 国家和国际组织间或国际组织相互间条约法的维也纳公约
- 国家和外国企业之间的仲裁的决议
- 国家和外国私人之间的契约中契约准据法的决议
- 国家和社会生活的法律基础
- 国家在其领土内损害外国人的人身和财产而产生的国际责任的决议
- 国家在条约方面的继承的维也纳公约
- 国家地役
- 国家基本义务
- 国家契约
- 国家安全机关