| 问题 | 项目合同的模板是什么 |
| 释义 |
1、 工程合同的模板是什么 XXX雇主（以下简称甲方） XXX承包商（以下简称乙方） 本条款由双方协商制定，双方必须遵守。1承包工程：本工程土方开挖、运输、平整。二是承包方式：开挖、运输、平整，不得转包。合同价格：挖运土方元/m3（石砂）。 >根据图纸要求，开挖和填筑应在4天内完成。5质量和施工要求： 1。基层的平面位置、底面尺寸、坡度、标高、持力层应符合设计图纸要求，其偏差应控制在施工规范允许的范围内。 2。位置、尺寸、标高符合设计要求。回填时应清除草皮、杂物和积水，并分层夯实，夯实后的密实度应符合设计要求。 4。土方开挖完成后，必须经设计、施工（监理）、公司、质监站验收合格，否则将承担翻修、返工费用。6安全要求： 1。乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全防范工作，并做好开工前的交底记录。 2。严格按照《土石方施工技术操作规程》中的安全注意事项进行施工。否则，发生安全事故由乙方负责。遵守施工现场的规章制度，服从现场管理人员的指挥和上级部门的监督管理。 4。挖出的土方应堆放在指定地点。确保施工道路畅通。雨季施工时，应注意边坡的稳定性，加强检查工作，必要时可减速或设置支护板。遇有地下水或预埋管线、电缆时，应及时向施工现场负责人报告，并采取排水、防水等措施。7结算方式：采用现金支付，工程款于开挖工程竣工验收后第二天支付。 8。仲裁调解：发生劳动争议和经济争议，双方同意由劳动仲裁部门或者人民法院调解。 单位工程负责人（甲方）： 合同组组长（乙方）：电话： 电话： 年/月/日 二。业主在道岔工程承包许可证等方面的责任。工程位置责任 确定建筑物、道路、线路和下水道的定位桩、水准点和坐标控制点。开工前，接通施工现场水源、供电、交通道路，拆除房屋和障碍物（委托承包人的除外）。材料保证责任按双方约定的分工范围和要求提供材料设备。资金担保责任向经办行提交资金拨付所需的文件（对贷款或自筹资金的项目，保证资金提供者按时办理资金拨付和结算；未按合同规定时间拨付项目资金的，按逾期支付违约金）应支付款项。发包人组织有关单位对施工图纸和其他技术资料进行审批，并按合同规定的时间和份数交付承包人。发包人派现场代表监督工程进度和质量，检查隐蔽工程，办理中间交接工程验收手续，并负责签证、解决发包人应解决的问题等事宜。 8。因中途停工、延误或设计变更、设计错误造成的停工、窝工、返工、倒运、机械设备转移、材料构件积压等损失和实际费用，由发包人承担。 如果您需要法律帮助，欢迎您到法律咨询网进行法律咨询。你知道吗 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。