| 问题 | 如果用人单位未按约定付款，索赔时应收集哪些证据 |
| 释义 |
诉讼就是证据。承包人准备通过法律途径索赔时，必须收集充分的证据，以便在向法院提起诉讼时，得到法院的支持，赢得诉讼。一般情况下，承包人可以收集以下因发包人未及时支付而造成工期延误的证据资料： <1。督促承包人书面限期支付工程款。 2。发包人逾期不付款，承包人准备停工的，应当向发包人发出停工通知，明确停工的具体时间。同时，对现场设备设施和未使用的材料进行统计，列出清单，并请监理或甲方代表签字确认，形成索取机械费、材料费的证据资料。 4。复工时，注意与对方确认复工具体时间的证据。 5。能证明承包人停工损失的有关资料。（1） 一般来说，承包人可以要求赔偿人工费。例如，停工或闲置工人的工资；工人生产效率低下的损失；相关人工成本的损失，如食品补贴、工具设备成本、各种管理成本等。（2）材料成本损失。如工期延误、材料价格上涨造成的价差损失等。（3）机械费损失。因工期延误，相关机械停工造成的损失，调运造成的损失及其他相关费用。（4）场地管理费。如工期延误造成的现场管理人员工资。（5）物价上涨对贫困生的差价成本。如工人工资、机械租赁费、材料费等。 6。其他能够证明发包人未及时支付工程款导致停工的证据。比如音频和视频证据。 我提醒你，如果你真的协商不成，或者损失金额大，你应该坚决找建筑律师帮忙处理，整理证据，向法院提起诉讼要求赔偿。以上是为您总结的相关资料，希望能对您有所帮助。本网站致力于打造一个优秀的法律咨询平台。如果您有任何疑问，请进入律师咨询。你知道吗 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。