网站首页  词典首页

问题	建筑工程逾期怎么处理
释义	一、建筑工程逾期怎么处理     承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。     建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任     1、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。     承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作，如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。     2、受发包人的监督。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。     3、保建设工程质量达到合同约定的标准。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应承担违约责任。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。     4、包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，凡可折价、拍卖的工程，承包人可以诉请人民法院解决，确保自身利益不受损失。           　　二、工程款纠纷的类型     1、发包方拖欠工程款违约纠纷。这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款；发包方有支付能力无故拖欠工程款。     2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷。这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵，发包方事后不予承认分包合同的合法性，从而引起的纠纷。     3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷。这种纠纷主要表现为：承包方制作结算文件递交发包方，未取得递交结算文件的证据，发包方不予答复且事后不承认收到；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予答复；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。     4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷。这种表现纠纷主要表现为：建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，引起结算纠纷。     5、质保金纠纷。该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项，承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据，发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。     6、合同瑕疵引发的工程款纠纷。合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。     7、包含工期延误的工程款纠纷。这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂。      　　三、建筑工程逾期的法律依据     《合同法》     第二百八十六条 工程价款的支付     发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。     根据法律规定可以得知，建筑工程逾期由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等。以上便是法律网小编为您带来的关于建筑工程逾期怎么处理的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。
随便看	非法拘禁罪一般赔偿多少 律师代书遗嘱又见证合法吗 故意伤害申请侦查监督需要提交什么材料 告人诽谤罪所需的证据有哪些 申请监护权审判程序是怎样的？ 口头遗嘱的效力是怎样的 公安局撤案流程是怎样的？ 遇到诽谤电话怎么办 处置几起故意伤害案的办案程序有哪些 提出知识产权诉讼流程是怎样的？ 如果故意伤害可以拘留吗？ 合同诈骗判决需要多长时间 交通碰伤人赔多少钱 不公开审理的案件有哪几种？ 自书遗嘱的基本格式 故意伤害十级伤残标准的赔偿项目有哪些？ 侮辱罪需要具备什么条件 关于审判监督程序的法律规定是什么？ 口头遗嘱的执行条件 故意伤害对方不谅解就会判刑吗？ 刑事故意伤人罪要在看守所呆几天 盗窃案一年没破怎么处理? 一般开庭多长时间判决2020 律师立遗嘱多少钱 故意伤害罪轻判应如何争取？ 必要劳动 必要国际裁判管辖权 必要状态 必须进行侦查的案件和非属必须进行侦查的案件 志愿军 志愿舰队 志愿部队 忠于事实真相 忠经 忠诚义务 忠诚宣誓 怀俄明州宪法 怀孕期保护 怀尔德赫斯案 怀特曼 怎样保证立宪会议的成功 怎样组织竞赛？ 怒族 思想法律文化 思想自由 思想领导 怠工 怠忽裁判职务 急性中毒 急性中毒

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。