网站首页  词典首页

问题	工程经济损失分类
释义	一、工程经济损失分类     １）按索赔当事人分类     承包人与发包人之间索赔；     承包人与分包人之间索赔；     承包人与供贷人之间索赔；     承包人与保险人之间索赔。     ２）按索赔事件的影响分类     工期拖延索赔　由于发包人未能按合同规定提供施工条件，如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等；或非承包人原因发包人指令停止工程实施；或其他不可抗力因素作用等原因，造成工程中断，或工程进度放慢，使工期拖延，承包人对此提出索赔。     不可预见的外部障碍或条件索赔　如果在施工期间，承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到的外界障碍或条件，例如地质与预计的（发包人提供的资料）不同，出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等。     工程变更索赔　由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序，造成工期延长和费用损失，承包人对此提出索赔。     工程终止索赔　由于某种原因，如不可抗力因素影响、发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，因此提出索赔。     其他索赔　如货币贬值、汇率变化，物价和工资上涨、政策法令变化、发包人推迟支付工程款等原因引起的索赔。     ３）按索赔要求分类     工期索赔　即要求发包人延长工期，推迟竣工日期。     费用索赔　即要求发包人补偿费用损失，调整合同价格。     ４）按索赔所依据的理由分类     合同内索赔　即索赔以合同条文作为依据，发生了合同规定给承包人以补偿的干扰事件，承包人根据合同规定提出索赔要求。这是最常见的索赔。     合同外索赔　指工程过程中发生的干扰事件的性质已经超过合同范围。在合同中　找不出具体的依据，一般必须根据适用于合同关系的法律解决索赔问题。     道义索赔　指由于承包人失误（如报价失误、环境调查失误等），或发生承包人应负责的风险而造成承包人重大的损失。     ５）按索赔的处理方式分类     单项索赔　单项索赔是针对某一干扰事件提出的。索赔的处理是在合同实施过程中，干扰事件发生时，或发生后立即进行。它由合同管理人员处理，并在合同规定的索赔有效期内向发包人提交索赔意向书和索赔报告。     总索赔　又叫一揽子索赔或综合索赔。这是在国际工程中经常采用的索赔处理和解决方法。一般在工程竣工前，承包人将工程过程中未解决的单项索赔集中起来，提出一份总索赔报告。合同双方在工程交付前或交付后进行最终谈判，以一揽子方案解决索赔问题。            二、工程合同付款方式有哪些     １、按月结算，即实行旬末预支或月中预支，月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算，竣工后办理竣工结算。     ２、竣工后一次结算，完成工程后一次性付清款项。     ３、分段结算，双方约定按单项工程或单位工程的形象进度划分不同阶段进行结算     ４、目标结算方式，按完成工程目标进行结算。     ５、结算双方约定的其他结算方式。     ６、注意：应约定未按期足额付款的违约责任，在双方没有约定的情况下，法院只能按照银行同期同类贷款利率计算利息。约定违约金时，也要注意不要过高，因为合同法规定，违约金过高的，经对方申请法院可以调整。     三、工程款优先受偿权怎么获取     １、最高人民法院《关于建筑工程款优先受偿权问题的批复（法释［２００２］１６号）》第四条规定：“建设工程承包人行使优先权的期限为６个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。”所以，在发包方预期违约的情况下，承包方在６个月内起诉并未超过时效。     ２、虽然该建筑上设有抵押权，但是该抵押权不能对抗工程款优先权，只有购房的消费者可以对抗。所以在购房消费者得到赔偿之后，工程款优先权可以行使，且在抵押权之前。如果拍卖后的价款仅能赔偿购房消费者的，那么之后的权利都无法补偿。     以上就是法律网小编为您详细介绍的关于工程经济损失分类的相关内容，综上所述小编提醒您，所以其实国家对于建设工程的事故的话是分为四个等级的，在过程中由于施工造成的工程质量低劣的话是需要加固或者返工的。若您还有什么法律疑问，建议咨询法律网专业律师。
随便看	离职之后公司拖欠工资怎么办 大学生怎么申请专利 教师患职业病算工伤吗 转股权需要什么资料 个体户办理需要什么 休产假申请书怎么写 电瓶车撞到人保险有赔偿吗 更名股权需要多久 警察可以去医院做笔录吗 辞职了老板不给工资怎么办 购买专利技术的税率是多少 劳动务工证明怎么写 公司股权的变更程序 请病假后再上班怎么界定医疗期 劳动合同期限包括试用期吗 到车管所注销驾照考试大概要多久呢？ 工作证明哪里需要 发生医疗事故找哪个部门 机动车逆行扣多少分罚款多少吗？ 怎样写工作证明信 股权变更需要多长时间呢 我国有哪些法定节假日 医疗鉴定后赔偿标准 股份变更需要什么费用 国家法定假日哪几个 检察官考评委员会 检察总长 检察技术研究所 检察机关 检察机关 检察机关 检察机关参与民事诉讼 检察机关参加诉讼 检察机关对行政诉讼的监督 检察机关的派出机构 检察机关的监督 检察机关自行侦查的刑事案件 检察机关自行侦查的刑事案件 检察机关销案 检察权 检察权 检察独立 检察解释 检察长 检察长参加民事诉讼 检括户口 检查制度 检校 检疫 检验

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。