网站首页  词典首页

问题	施工期间不可抗力的损失如何分担
释义	一、施工期间不可抗力的损失如何分担     1.工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；     2.发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；     3.承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；     4.停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；     5.工程所需清理、修复费用，由发包人承担。     法律网提醒您，《中华人民共和国民法典》第五百九十条     当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。     当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。     二、施工期间不可抗力的损失纠纷的解决方法     1.协商：施工当事人协商一致，达成和解协议；     2.调解：由第三方的介入，促使当事人双方互谅互解，达成和解协议，从而解决纠纷的活动；     3.仲裁：由第三者依据双方当事人在施工中订立的仲裁条款或自愿达成的仲裁协议；     4.诉讼：采用诉讼的方式来解决当事人之间的争议。          三、施工期间不可抗力诉讼时效中止吗     建筑工程纠纷不可抗力诉讼时效中止。     《民法典》第一百九十四条【诉讼时效中止的情形】在诉讼时效期间的最后六个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：     (一)不可抗力;     (二)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权;     (三)继承开始后未确定继承人或者遗产管理人;     (四)权利人被义务人或者其他人控制;     (五)其他导致权利人不能行使请求权的障碍。     自中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满。     引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第一百九十四条     [2]《中华人民共和国民法典》第五百九十条
随便看	申请执行后还需打行政赔偿官司吗 仓储合同生效及成立 商标转让合同公证的法律依据是什么 仓储合同的主要条款 公司执行阶段能追加股东吗 法院作出的离婚判决书何时生效 验收发现仓储物与合同约定不符又未尽通知义务的法律后果 商标使用许可合同备案的概念是什么 裁定书多久后可以申请强制执行 提出离婚赔偿请求的条件是什么 强制执行申请人需要给费用吗 商标申请权转让合同应该怎么写 仓储租赁合同内容有哪些 强制执行申请费用收取办法 什么是商标无偿许可使用合同? 签订仓储合同有哪些注意事项 商标许可合同备案完成大概需要多长时间 离婚要写离婚协议吗，需要怎样办理 物流仓储合同范本 有关商标许可合同范本是怎样的 私下和解执行完毕后可以再申请强制执行吗 仓储合同的违约要付什么责任 商标许可合同备案费用是怎么规定的 申请执行人保管的,保管人是否可以使用 仓储合同具备怎样的特征 翻供 翻案 翻译人员 老大难案件 老子 老宪法 老小 老年人的合法权益 老挝中立宣言 老挝人民民主共和国国徽 老挝人民民主共和国国旗 老挝人民民主共和国国歌 老挝人民民主共和国首都 老挝刑法典 老挝民商法典 老挝法律的法典化 老挝王国政府中立声明 老挝的司法组织法 老挝的土著人司法制度 考任制 考功 考功失衷 考勤制度 考古类编 考夫曼

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。