网站首页  词典首页

问题	建筑工程因停工怎么处理
释义	一、建筑工程因停工怎么处理     建筑工程因停工的处理是：对于理建筑工程中途停工的，如果是由于发包方原因停工的，承包方可以要求发包方承担因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。如果其不赔偿的，可以起诉解决。     如果是由于承包方停工的，则发包方可要求承包方承担违约责任，赔偿违约损失。同样如果其不赔偿的，可以起诉解决。     法律网提醒您，《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。     二、建筑工程停工损失赔偿哪些     1.机械设备闲置费：对于因停工而闲置的机械设备，可以计算其闲置费用作为损失。     2.管理人员及工人工资：需要支付在停工期间管理人员和工人的工资。     3.因停工额外支出的费用：因停工而产生的额外支出，如仓储费、材料价格上涨等费用，也应计入损失。     4.可获得工程价款的利息损失：如果停工导致工程价款延迟支付，可以计算其利息损失。          三、建筑工程停工多久可解除合同     建设工程合同的一方没有按合同约定履行义务停工，经催告后在合理时间仍然不开工的，可以解除合同。     《中华人民共和国民法典》第五百六十二条【合同约定解除】当事人协商一致，可以解除合同。     当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。     第五百六十三条【合同法定解除】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：     （一）因不可抗力致使不能实现合同目的;     （二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;     （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;     （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;     （五）法律规定的其他情形。     以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。          引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第八百零三条
随便看	手书遗嘱需要公证人吗 怎么去公证机构办遗嘱 房产继承的时效是多久 债务加入是什么意思 起诉后债务人死亡怎么办 公证遗嘱怎么变更 股权遗产继承协议书范本 票据可以部分贴现吗 工程款拖欠纠纷有哪些解决方法 票据贴现需要满足什么条件 民间借贷案件如何选择管辖法院 什么样的人可以立遗嘱 债权转让纠纷案由怎么确定 夫妻假离婚逃避债务如何处理 开发商停工进不了户怎么办 法院查封能赋予债权人优先受偿权吗 民间借贷服务费合法吗 赌债不受法律保护吗 民间借贷的弊端有哪些 债务纠纷起诉状范文2022 分公司债权债务怎么承担 工程款纠纷起诉状范本2022 共同之债法律规定是怎样的呢 关于借条的法律规定有哪些 合同之债是什么意思 提审令 提尔西特和平条约 提成工资制 提款权 提点刑狱公事 提点刑狱司 提点刑狱司 提牢 提牢厅 提牢备考 提秀斯改革提秀斯 提请批准逮捕书 提请批准逮捕书 提起公诉 提起公诉 提起公诉条件 提起公诉的条件 提起公诉阶段 提起公诉阶段 提起刑事诉讼 提起审判监督程序的理由 提起民事上诉的效力 提起民事上诉的程序 提起民事再审 提起自诉

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。