网站首页  词典首页

问题	工期延误的情形有哪些
释义	一、工期延误的情形有哪些     工期延误的情形包括：     1.工程量增加；     2.发包人变更设计；     3.发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；     4.发包人未按约支付工程款；     5.发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；     6.工程质量鉴定；     7.不可抗力或其他因素。     二、发包人责任致延误     1.当工期延误是由发包人责任造成时，承包人有权依据合同约定要求顺延工程日期，并有权请求赔偿因停工、窝工等造成的损失。     2.根据法律的规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，并赔偿承包人因此造成的各项损失和实际费用。          三、承包人权利与义务     在工期延误的情况下，承包人享有一定的权利和义务。     1.承包人有权要求发包人按照合同约定提供必要的施工条件，如设计图纸、原材料等。如果发包人未能履行这些义务，承包人有权顺延工程日期，并请求赔偿因停工、窝工等造成的损失。     2.承包人在施工过程中应当履行自己的义务，确保工程质量符合约定。如果因承包人的原因导致工程质量不符合约定，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。     3.如果因此造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。     你遭遇过工程延期的情况吗？对于工期延误，你又是怎么看待的呢？我们鼓励你在法律网分享你的看法和经历，与大家一起探讨工期延误的解决之道。
随便看	非法转包拖欠工人工资谁负责？ 股东怠于履行清算义务,债权人怎么维权 无拖欠农民工工资证明怎么开？ 闪婚闪离后如何退回彩礼？ 拖欠工资需要哪些证据？ 拿不到房产证如何维权 离婚了陪嫁钱能否退回 网购欺诈消费者,消费者怎么维权 拖欠工资仲裁流程是什么 广告侵权赔偿标准 拖欠工资赔偿金应该如何算？ 彩礼返还应具备哪些条件，要求返还彩礼的条件是什么？ 法律规定延迟退休缓冲期是多久？ 奖金是否应计入加班费计算基数？ 订婚后一方爽约，彩礼能要回吗？ 年假不休能要经济补偿吗？ 广告侵权存在哪些形式 离婚退彩礼怎么退，离婚彩礼钱返还怎么处理，怎么分？ 不能享受年休假的工资咋算 网络广告侵权怎么赔偿 《婚姻法》对赠与物与彩礼的认定 年假的计算方法如何？ 离婚时对婚前一方给予的彩礼如何处理 国家法定年假多少天？ 广告侵权怎么处理 人 人与动物的灵体回转 人主权断 人事制度 人事立法 人事行政争议 人事诉讼程序法 人会 人体动态特征 人体测量法 人体静态特征 人像图像组合 人像照片鉴定 人兽牙齿的鉴别 人力投资 人卖 人口 人口、犯罪率和赤贫现象 人口和发展问题的北京宣言 人口老龄化 人合国 人员预防 人和公民权利的宣言 人大代表 人存政举

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。