网站首页  词典首页

问题	工程停工后如何合法索赔
释义	一、工程停工后如何合法索赔     工程停工后如下合法索赔：     1.施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题。     2.如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。     《中华人民共和国民法典》     第八百零三条     【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。     第八百零四条     【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。     二、工程停工索赔的诉讼时效     法律网提醒您，工程索赔诉讼时效期限是从自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起算3年。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。          三、工程停工赔偿多少     工程被迫停工，损失是客观存在的，至于向甲方还是总包方索赔要视其过错行为而定。一般建筑工程索赔费用有两种计算方法。     1.总费用法，用工程的总费用减去单项工程的合同费用，剩余费用就是索赔费。     2.分项法，按工程造价中的人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等，逐项进行索赔。     引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第八百零三条     [2]《中华人民共和国民法典》第八百零四条
随便看	公司清算公告登报几天生效 没交社保公司倒闭怎么赔偿员工 公司倒闭做满6年员工如何赔偿 公司倒闭怎么赔偿退休返聘员工 国企员工公司倒闭的话怎么赔偿 公司倒闭计件员工赔偿标准怎么确定 公司被撤销的如何清偿拖欠的农民工工资 p2p清算清偿顺序 公司清算协议书范本 清算报告应有哪些内容 网站疑似倒闭,公司清算流程 有限公司清算程序是什么 房地产公司清算资产怎样缴税 公司清算一般流程包括哪些 股份公司清算的法律依据是什么 公司清算的具体流程包括哪些 公司清算主体和清算人的界定是什么 公司清算法人会有什么麻烦吗 公司清算注销及相关概念有哪些 公司清算的法律规定流程是什么 公司清算需要多长时间 公司清算程序要多久 公司清算有哪些流程 破产程序中别除权是否只适用于特定财产的清偿 公司清算的赔偿顺序是什么 划分法的部门的标准 划拨 划界 刖刑 列宁 列宁的法律思想 列宁论苏维埃宪法 列支敦士登公国国徽 列支敦士登公国国旗 列支敦士登公国国歌 列支敦士登公国宪法 列支敦士登公国首都 列支敦士登公爵 列文 列文，I.D. 列维林 列维林 刘劭 刘升平 刘启 刘子全书 刘安 刘少奇 刘庆华 刘忠诚公遗集

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。