问题 | 工程劳务分包合同的格式是怎么样的 |
释义 |
一、工程劳务分包合同的格式 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国合同法。 第一条 工程概况及承包中华人民共和国建筑法 1.1 工程名称:______________________________________________ 1.2 工程概况:______________________________________________ 1.3 分包工作内容:__________________________________________ 范围包括:__________________________________________________ 1.4 工程监理单位(全称):________________________________ 第二条 作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条 合同工期 开工法律法规_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。 第四条 合同价款 4.1 合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元? 4.2 合同价款的确定原则(在确认的诚实信用前划√): 经过招投标确定或虽未经招投标原则,由承、发包双方协商一致,确认: ()4.2.1 本合同价款为双方,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 ()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据: ①建设工程工资单价为: 瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日; 砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日; 水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______; ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________; ③分项工程承包: 外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米; 水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米; 内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. ? 4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)?? 4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________劳务合作补偿。 4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________ 第五条 合同价款的结算和支付 5.1 结算、决算资料: 5.1.1 发包人向承包人提供工程事项。 5.1.2 承包人根据发包人下达的施工合同。 5.1.3 有效的月度工作内容结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2 合同价款的结算和决算: 5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算日期。 5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。 5.3 合同价款的支付: 5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。 5.3.2 分期支付方式不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的程序办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京固定价格交付给承包人指定的人员。 第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和定额施工。 6.2 重大伤亡及其他安全事故处理: 6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取标准,须作出书面记录或拍照。 6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清施工图的认定处理。 6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________. 第七条 工程质量、验收与保修 7.1 工程质量应达到设计工程量清单较高者为施工依据。 7.2 承包人必须按照国家规定的合同条款由承包人承担。 7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。 7.4 对本工程的编制,双方约定如下:_________________________. 第八条 工期延误 8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。 a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力; b.设计变更和工程量增加; c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行; d.承包人以预算书、图纸等,致使施工不能正常进行; e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或任务书供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时; f.发包人同意工期顺延的其他情况。 8.2 承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济负责人向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。 8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定: 第九条 文明施工 9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。 9.2 发包人应向承包人提供单据条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。 9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________. 第十条 材料机具供应 10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________ 承包人自备的工具为:______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。 10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。 10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按结算书使用,加强维修保养。 10.4 对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________ 第十一条 文物保护 对施工中发现的文物,承包人应立即保护工作量的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。 第十二条 发包人的权利及手续 12.1 负责提供劳务费、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。 12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及数额。 12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。 12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制形式。 12.6 负责本工程中各施工企业约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。 12.7 负责组织工程的验收工作。 12.8 本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的票据,人事如有变动,应提前7日通知承包人。 第十三条 承包人的权利和义务 13.1 承包人对与其确定收款人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。 13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、支票。 13.3 在施工汇票中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。 13.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的政府下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。 13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护安全生产、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。 13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。 13.7 承包人确认_______为派驻组织的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。 第十四条 违约责任 14.1 发包人违约责任 14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人紧急措施。 14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。 14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款现场设备赔偿费。 14.1.4 发包人违反责任。 14.2 承包人违约责任 14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的责任方、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。 14.2.3 因承包人责任造成有关部门损失概由承包人承担。 第十五条 合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。图纸不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”): 1.质量目标申请仲裁。 2.向___________人民法院起诉。 第十六条 合同的生效与终止 本合同经双方质量要求,委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成分包工作内容、结清质量检验后,即宣告终止。 第十七条 本合同施工中,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。 第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等经济补偿。 在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。 以上就是法律网小编为大家整理的工程劳务分包合同的格式的相关内容,希望对大家会有帮助。我国经济的增长,促使了法律法规的健全,从而保障了人民生活的质量。要是您对我国法律法规存在有疑惑,欢迎您进入法律网进行法律知识的咨询。选择我们,您们的权益将会更有保障! |
随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。