| 问题 | 关于项目延期的补充协议范本是什么 |
| 释义 |
《工程延期补充协议》甲、乙双方于年月日签订了金额为元、编号为的服务合同（以下简称原合同）。经双方协商，现达成补充协议如下：。双方同意将原乙方为甲方提供服务一年（服务时间从年月日至年月日）的合同变更为XX个月（服务时间分为两个期间，从年月日至年月日和从年月日至年月日）。 2。如本协议与原合同有冲突，以本协议为准，本协议未涉及的内容按原合同执行。本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。 4。因本协议发生争议的，双方同意向原告所在地法院提起诉讼。 甲方： 乙方： 日期： 工期延误的原因是什么 由于以下原因经工程师确认后，工期可相应延长： 1。发包人不能按专用条款提供开工条件。 2。发包人未按约定日期支付预付款和进度款，导致工程进度异常。 3。工程师未按合同约定提供所需的指示、批准等，导致施工异常。 4。 5。因承包人原因造成一周内停水、停电、停气8小时以上。 6。不可抗力。 7。专用条款约定或监理工程师同意的其他情形。 如何处理工期延误 当工期可以顺延时，应按以下方法确定。承包人应在工期可以顺延的情况发生后14天内，向监理工程师提出顺延工期的书面报告。监理工程师应在收到报告后14天内确认并答复。工程师逾期不答复的，视为报告要求已确认。 当然，工程师确认的延长期应为该事件造成的合理延误，工程师应根据事件的具体情况、工期定额、合同文件的规定予以确认，经工程师确认的延长工期应作为合同工期的一部分纳入合同工期。承包人对工程师的确认结果不同意的，按合同规定的争议解决办法处理。 以上是法律咨询网提供的建筑业工期延误时，我们应如何操作的相关资料。我希望它能帮助你。当然，造成工期延误的因素很多，包括不可抗力、人为因素等外部因素，我们不希望出现这种情况。在《工程延期补充协议范本》中，明确了工程延期的原因、具体延期时间和争议的解决办法。本合同是对工程合同的补充，经双方签字盖章后具有同等法律效力。你知道吗 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。