| 问题 | 直接发包合同的内容是如何的 |
| 释义 | 直接发包合同 发包方：承包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况，就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程范围和内容： 二、工程期限 1.本工程合同总工期为天(日历天从开工之日算起)。 2.本工程开工日期定于：年月日，竣工日期为年月日。 3.如遇下列情况，经甲方“现场代表”签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延工期。 (1)发包方在合同规定开工日期第10天，不能交与承包方施工场地、进场道路、施工用水和施工用电，影响承包方进场发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。(2)在施工中因停电、停水连续影响8小时以上者。 (3)发包方“现场代表”无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者(按影响施工的重要性规定顺延时间) (4)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料款等而影响施工进度者。 (5)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、滑坡、地震等)而影响施工进度者。 (6)以上情况发包方“现场代表”不得无故不作书面签证。 三、工程合同总价 1、本工程合同总价暂定(或包干价)：元。 2、本工程严格按照《重庆市建筑安装工程定额2008》及其相关配套文件办理结算，价差按造价站颁发的本地区当月价格进行调整。(如采用包干合同，此条应删除)即固定总价合同，对承包方风险较大。四、结算方式 本工程按进度支付进度款，完工后支付不超过80%，乙方在一个月内向甲方提交竣工图及结算书，甲方在一个月内进行审核并办理决算。决算后一个月内付清所有工程款(除需扣除质保金外)。五、双方责任1、发包方 (1)提供有关隐蔽、障碍物等的资料;(2)在开工前作好该工程的前期准备工作; (3)合同签订后立即确定派驻施工现场的“现场代表”，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。 (4)组织对工程的主体和竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。2、承包方 (1)乙方必须按图施工，若有改变，必须通知甲方，由甲方出据“设计变更通知书”后方能实施施工。 (2)施工场地的平整(±30cm以内的挖填平衡)，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工。 (3)严格按照施工图与说明书进行施工，确保公众质量，按合同规定的时间如期完工和交付。 (4)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。 (5)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的质量问题，负责无偿修理。 六、工程质量 1、乙方在修建期间，要坚持质量第一、安全第一，并接受甲方的质量监督，如甲方检查未按设计图纸施工(以设计变更通知书为依据)、偷工减料、粗制滥造等，造成返工的一切费用由乙方自负。 2、该工程质量要求达“合格”标准。3、质保金为5%，质保期为一年。 七、安全责任 乙方在施工期内要以安全第一、质量第二为宗旨，做好一切施工安全工作，如发生一切人为的伤、残、亡事故均由乙方负责经济和法律责任。 八、违约责任1、承包方责任 (1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的2%偿付逾期违约金。(2)工程交付时间若延期7天以上者，按合同总价的2%偿付逾期违约金。2、发包方的责任 (1)未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。 (2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补以减少损失，同时应赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备的调迁、材料和构件积压的实际损失。 九、本合同双方签字盖章后生效，至本合同所列工程完工交验、结清尾款后自然失效。 十、本合同在执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成，任何一方可直接向人民法院起诉。 十一、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充条款，所议定的补充条款与本合同具有同等法律效力。 以上就是小编为大家讲解的“直接发包合同”相关内容，直接承包合同是指在某建设工程中，根据不同的专业(如通风空调、消防报警自控系统、电梯等)工程，由不同的专业施工公司分别与建设单位直接签订专业工程施工合同，各专业施工公司直接对建设单位承担责任。了解更多法律知识请上法律咨询网进行专业咨询。 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。