网站首页  词典首页

问题	工程合同违约如何处理
释义	一、工程合同违约如何处理     1、是双方协商调解解决，找到当事人以协商的方式达成和解协议，这是最佳解决办法     2、是非官方第三协调解决，邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解;     3、是合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决，如是劳动仲裁则找到劳动局，如是商业纠纷仲裁则找到市场管理监督部门等。     4、是直接向人民法院申请诉讼。           二、工程合同的违约责任     1、工期延误违约责任的认定处理     如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。     审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持。对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进行施工，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。     2、工程质量违约的违约责任     （1）是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的，如果不能依据双方提供的证据材料予以认定，则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。     （2）是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的，依据法律规定，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的，依据《司法解释》第11条的规定，发包人可以根据工程质量问题的严重程度，相应减少支付工程价款。     （3）是因发包人提供的原材料质量不合格，或提供的设备、技术资料等不符合合同约定，从而导致工程质量不合格或质量缺陷的，则依据《司法解释》第12条规定的精神，该工程质量责任应由发包人承担，发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时，发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的，仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的，也要承担相应的过错责任。     （4）是发包人擅自使用未竣工验收的工程，承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效，但竣工验收合格的工程，承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。      三、支付违约金     一方违约时，可能需要承担支付违约金的违约责任。如果双方对违约金有约定的，适用约定的违约金。但是根据《合同法》第114条第2款规定：“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”     根据我国法律的相关规定，工程违约责任，因违约行为是工程质量违约还是工期延误违约有所不同，一般的违约责任，会要求顺延工期，或者赔偿损失，或者承担违约金。以上便是法律网小编为您带来关于工程合同违约如何处理的相关内容，若大家有什么不了解的或者是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国合同法》第一百一十四条
随便看	残疾鉴定腿断了可以赔多少 离婚案件被告在法庭上怎么陈述 离婚诉讼能缺席判吗 诉讼离婚由谁举证 离婚诉讼起诉状是否要送达被告 婚前买车婚后怎么分割 婚前买车写谁名字就是谁的车吗 婚后买车赠与一方属于共同财产吗 个人可以给海外企业贷款吗 财产报保险后多久可以赔偿 反担保人 担保人还不起担保债务会坐牢吗? 妻子贷款丈夫签字还不起怎么办 担保人过期能否起诉 起诉4s店如何起诉 企业工商执照怎么办 离婚生活消费怎么证明 离婚女方经济补偿标准 离婚时赔偿的情形 视力几级残疾 聋哑人属于哪种残疾 非公开发行股票对股价的影响有哪些 非公开发行股票是利好还是利空 上市公司非公开发行股票的流程 收购物业公司的程序有哪些关键步骤 军事法院的管辖 军事法院的管辖 军事目标 军事目标主义 军事目标和非军事且标的区别与大规模毁灭性武器的一般和特殊问题 军事示威 军事立法 军事管制 军事行政区划 军事行政法 军事裁判所 军事赔偿 军使 军内选举权和被选举权 军制 军务院组织条例 军地互涉刑事案件的管辖 军备管制 军律 军徽 军政 军政府 军政时期 军旗 军法之治

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。