网站首页  词典首页

问题	发承包双方发生争议，出现哪些情况，才能停止施工?
释义	一、发承包双方发生争议，出现哪些情况，才能停止施工?     当发包方未能按合同约定提供必需的支持时，例如未按时提供原材料、设备或场地，或未及时支付工程款项，如预付款或进度款，承包方可考虑停工。     这些情况直接影响工程进度，合同履行受阻，为保障双方权益，避免进一步损失，停工成为必要的应对措施。     二、技术资料与验收延误     技术资料的提供和工程验收是工程顺利进行的关键。     如果发包方未按合同提供技术资料，或未及时检查隐蔽工程和进行中间结构验收，致使下步工程无法继续，承包方有权停工。     这不仅关系到工程质量，也涉及到后续工作的顺利开展，因此，停工是为了保证工程整体进度和质量标准得以满足。          三、不可抗力与合同无效     当遇到不可抗力事件，如地下障碍物、水流或文物发现，或非正常突发事件时，工程可能不得不停工。     更严重的是，如果发包方主张建设工程施工合同无效并得到确认，或因工程质量问题导致严重争议时，承包方也可能需要停工。     在这些情况下，合同的终止成为可能，而停工则是为了避免进一步的经济损失和法律责任。     遇到施工争议，如何准备索赔？法律小助手法律网，期待为您解答疑惑。
随便看	增加抚养费答辩状范本格式 子女抚养费强制执行申请程序或者流程是什么 电信网络诈骗案主犯能取保候审吗 汕头潮南社会抚养费的征收规定是什么样的 法律规定的一般孩子抚养费是多少 电信诈骗会判罚金吗 社会抚养费最新规定 诈骗罪一般是什么拘留 不给予抚养费但判决女方出抚养费怎么办 诈骗罪成立的关键因素是什么 农村社会抚养费法院强制执行会加倍吗 诈骗罪如何起诉一个人 请求支付抚养费的原告是子女还是父母 集资诈骗案被骗钱财能回来多少 拖欠抚养费的违约责任是否有效 申请提高抚养费诉讼状是怎样的 团伙诈骗罪的从业人员应该怎么判 男方拒绝付抚养费要怎么办 母亲追偿抚养费的起诉状怎么写 因诈骗罪被拘留了怎么办 如何追加抚养费,追求孩子抚养费的条件有哪些 诈骗异地报案会受理吗 讨要抚养费诉讼时效是否有限制 商店卖假药属于非法经营罪吗 没能力支付抚养费怎么办,抚养费需要支付到何时 拐卖妇女案件侦查 拒绝人境 拒绝公证 拒绝司法 拒绝回答权 拒绝承认 拒绝自证其罪权 拒绝饶赦 拒采证据的错误 拓跋宏 拘传 拘传 拘传票 拘传证 拘役所 拘提 拘留 拘留 拘留 拘留所 拘留期限 拘禁反应 拘禁营 招供 招工

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。