一、单位在哪些情况下可以要求工期顺延
有下列情形的单位可以主张工期顺延：
1.施工单位未按约定提供图纸和开工条件;
2.施工单位未按约定支付预付款和进度款，导致施工不能正常进行;
3.施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准，导致施工不能正常进行;
4.设计变更和工程量增加;
5.一周内，非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;
6.隐蔽工程前，施工企业发出检查通知，施工单位未及时检查;
7.施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。
二、工期顺延后应注意什么
建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。
《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明”。
三、工期顺延有哪些风险
法律网提醒您，工期顺延的风险如下：
1.人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。
2.企业管理费增加。当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。
3.现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下，施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。
此时，承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用，如此下去必然打乱公司经营策略，给现金流造成巨大压力，甚至可能断裂。
引用法条：
[1]《中华人民共和国民法典》第五百九十条
- 关于烟台举报非法集资举报人的信息的要求有哪些？
- 周末安排加班,加班费怎么给
- 聚众斗殴罪从犯的认定是什么？
- 单位什么情况下可以代扣工资
- 故意伤害共同犯罪的认定内容是什么？
- 职工不加班要扣工资吗
- 倾销的构成要件有什么？
- 资源税征收范围是什么
- 中华人民共和国刑法赌博罪是什么？
- 2020年端午节放假几天 相关规定有哪些
- 2020年端午节是几月几号？相关规定有哪些
- 如何判断是否构成交通肇事罪
- 如何认定开设赌场罪，相关规定是什么？
- 年薪包括福利吗？有哪些？
- 盗窃危险物质罪怎么判的
- 端午节放假安排2020
- 盗窃武装部队印章罪解释是什么
- 2020清明节假期
- 贪污犯罪构成要件是什么
- 五一节高速免费吗？
- 盗窃、抢夺军用物资罪是什么？
- 建筑施工现场人员工资福利待遇细则
- 故意杀人罪的犯罪主体包括哪些
- 工资福利支出包括什么？
- 盗窃尸体罪是指什么行为？
- 瑷珲条约
- 瓜分
- 瓜达拉哈拉公约
- 瓦什
- 瓦伦·叶尔
- 瓦努阿图共和国国徽
- 瓦努阿图共和国国旗
- 瓦努阿图共和国宪法
- 瓦努阿图共和国首都
- 瓦太尔
- 瓦尔兹
- 瓦尔迪克斯
- 瓦林泰因石油仲裁案
- 瓦格夫
- 瓦泰尔
- 瓦特尔
- 瓦莱特
- 瓦西里耶夫，A.M.
- 瓦顿
- 甘地
- 甘特奖励工资制
- 甘誓
- 生产
- 生产、分配、交换、消费
- 生产作业时间