网站首页  词典首页

问题	工期可以顺延的情况有哪些
释义	一、工期可以顺延的情况有哪些     1.发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备；     2.发包人没有及时向承包人提供施工资金；     3.发包人突然变更施工计划等各种情形。     二、工期顺延和工期延误的区别是什么     1.原因不同：     工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。     而工期顺延的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。     2.是否合理不同：     在不可抗力的影响下，工期顺延在一定范围内，一般属于正常。 工期延误属于违约行为。     3.是否索赔不同：     工期顺延不进行索赔和赔偿，工期延误可以要求违约赔偿。          三、工期顺延有哪些风险     法律网提醒您，工期顺延的风险如下：     1.人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。     2.企业管理费增加。当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。     3.现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下，施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。     此时，承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用，如此下去必然打乱公司经营策略，给现金流造成巨大压力，甚至可能断裂。
随便看	借款合同怎么写有效期 土地登记行政诉讼是专属管辖吗 签了调解书还是不还钱怎么办 上海办理餐饮服务许可证的流程与注意事项 收到赔偿款收条怎么写 欠款过多长时间有效 行政合同的法律救济 行政合同是具体行政行为吗 欠钱不还法院支持的欠条模板是怎样的 行政协议可以适用仲裁 裸条贷是否违法 行政协议案件判决书 儿子欠钱父母用承担吗 借贷合同没有公证有法律效力吗 实施行政许可的要求是什么 欠钱不还会影响子女吗 行政许可的实施和结果应当公开吗 民间借贷债权如何转让 实施行政许可应当遵循的原则是什么 债权人为讨债而威胁债务人犯法吗 实施行政许可的主体是什么 政府机关跨部门作出的行政许可有效吗 怎样处理暴力索债行为呢 政府机关跨地区做出行政许可合法吗 欠钱跑了怎么能找到人 修正山东省区公所组织条例 修正山东省县政府组织条例 修正政治委员会及分会组织条例案 修正条款 修正淮海区人权保障条例 修正淮海区审理司法案件暂行办法 修正省政府组织法 修正闽西苏维埃政权组织法 修正陕甘宁边区乡（市）政府组织暂行条例草案 修正陕甘宁边区县政府组织暂行条例草案 修正陕甘宁边区各县区公署组织条例 修正陕甘宁边区婚姻暂行条例 修正陕甘宁边区营业税暂行条例 修正陕甘宁边区行政督察专员公署组织条例 修订1969年国际油污损害民事责任公约议定书 修订关于统一提单若干法律规则的国际公约的议定书 修订藏印通商章程 俸禄 俾拉拉马法典 俾斯麦式社会保险 倍道弃法 倒休 倒班制 倒阁权 候选人

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。