网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 承包人的权利有哪些以及义务?
释义
    一、承包人的权利有哪些
    承包人的权利有:
    1.承包人对发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停止、窝工等损失;
    2.承包人在建设工程竣工后,发包人未按照约定支付价款的,可以催告发包人在合理的期限内支付价款;
    3.承包人对发包人逾期不支付价款的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外可以,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿;
    4.承包人对隐蔽工程已通知发包人检查,而发包人没检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
    二、工程承包人的义务
    工程承包人的义务有:
    1.隐蔽隐蔽工程的隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。法律网提醒您,发包人没有检查的,承包人可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交发包人。事后发包人对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由发包人负担;不符合质量标准的,检查费用由承包人负担;
    2.勘察、设计的质量低劣或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给发包人造成损失的,由勘察人、设计人继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失;
    3.施工人经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任;
    4.因承包人的原因,致使建设工程质量不符合约定,在合理期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
    
    三、建设工程承包人的工作有哪些
    建设工程承包人的工作有:
    1.按期开工;
    2.接受发包人的监督;
    3.确保建设工程质量达到合同约定的标准;
    4.发包人经检验验收未按期付款履行催告。
    
随便看

 

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间:2025/1/16 13:36:02