| 问题 | 我们应该如何处理违约问题 |
| 释义 |
一般来说， 有以下几种解决办法：一是双方通过协商、调解解决纠纷，通过协商找到双方达成解决协议。这是最好的解决办法。三是非官方的第三次协调解决方案。请双方承认并对对方调解产生一定影响。
三是合同仲裁，要求合同管理部门仲裁解决，劳动仲裁找劳动局，商务仲裁找市场管理监督部门。四是直接向人民法院申请诉讼。工程违约责任：一、工期延误违约责任的认定及处理。 试行中遇到的主要问题是：由于发包人未按合同约定支付进度款或提供原材料、设备、场地和技术资料，承包人能否要求延期工期？根据合同法第283条的规定，承包人可以顺延工期，即享有顺延工期的权利和顺延工期的权利。 发包人未按合同约定提供原材料、设备、场地和技术资料的，承包人未按合同约定申请延长工期签证，承包人诉讼请求延长工期的权利，发包人未按合同约定提供施工所需的原材料、设备、场地和技术资料，致使承包人不能施工，不可避免地造成工期延误的，承包人要求延长工期的，应予支持。（1） 发包人与承包人就工程质量是否合格、工程质量出现问题的原因及双方责任发生争议，根据双方提供的证据材料不能确定的，委托具有相应资质的鉴定机构进行鉴定。（2） 因承包人的原因造成工程质量不符合约定的，根据合同法第二百八十一条的规定，发包人有权要求承包人在合理期限内免费修理、返工或者改建工程。承包人拒绝修理、返工、改建的，按照司法解释第十一条的规定，发包人可以根据工程质量问题的严重程度降低工程价款。（三）根据司法解释第十二条精神，发包人提供的原材料质量不合格，或者发包人提供的设备、技术资料不符合合同约定，造成工程质量不合格或者有缺陷的，工程质量责任由发包人承担，发包人不得拒付或少付工程款。同时，发包人因其过错致使承包人停工、怠工的，仍应承担相应的赔偿责任。造成质量问题的，由承包人承担相应责任。（4） 发包人擅自使用未完工程的，承包人仍应按合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效，但工程竣工验收合格的，承包人还应当按照合同和法律规定承担工程质量保修的义务和责任。第三，支付违约金一方违约时，可能需要承担支付违约金的责任。双方约定违约金的，按照约定的违约金执行。但根据《合同法》第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构适当减少。”。由于违约行为是工程质量违约或工期延误，故违约责任不同。一般的违约责任是要求延长工期，或赔偿损失，或承担违约金。如果您的情况比较复杂，律师协会还提供律师在线咨询服务。欢迎您参加法律咨询。你知道吗 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。