网站首页  词典首页

问题	建筑工程停工多少天赔偿
释义	一、建筑工程停工多少天赔偿     1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。     2、 因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。     费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期 人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；     管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。     设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。     3、停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。     以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。           　　二、建筑工程索赔的项目     索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：      　　（一）人工费     指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。      　　（二）设备费     可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。      　　（三）材料费     材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。     材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。承包人应该建立健全物资管理制度，记录建筑材料的进货日期和价格，以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。威力证明材料单价的上涨，承包人应提供可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。      　　（四）管理费     此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。      　　（五）利润     一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可列入利润。但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实事工程内容的价格之内，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。所以，一般监理工工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。      　　（六）延迟付款利息     发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付延迟付款的利息。      　　三、建筑工程停工索赔的法律依据     《合同法》     第二百八十四条 发包人原因致工程停建、缓建的责任     因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。     根据法律规定可以得知，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效，具体看合同是怎么约定的。以上便是法律网小编为您带来关于建筑工程停工多少天赔偿的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国合同法》第两百八十四条
随便看	民事诉讼的地点一般在哪里审理 去法院告诈骗走什么流程 关看守所算刑期吗 工伤属于单位申报还是个人申报 发生工伤单位应承担哪些责任 工伤鉴定怎样走程序 跟精神病打架谁的责任 重婚罪是什么法律行为 伤残鉴定按什么赔偿 打架属于正当防卫吗 协议离婚需要交什么费用 赡养费一般是多少年 100万以上的诈骗要判多少年 如何解决劳动合同纠纷 取保候审期间能不能出国 诈骗罪五千元判多少年 什么样的能取保候审 立遗嘱要去公证处吗 到什么地方办理离婚手续流程 离婚怎么领结婚证 遗产继承几年失效 违章建筑的认定依据 起诉要回彩礼需要什么证据 企业合法辞退员工的法律途径有哪些 网上遭遇诈骗报警有用吗 中华苏维埃共和国《发行革命战争短期公债条例》 中华苏维埃共和国《合作社工作纲要》 中华苏维埃共和国《合作社暂行组织条例》 中华苏维埃共和国《国库暂行条例》 中华苏维埃共和国《工商业投资暂行条例》 中华苏维埃共和国《生产合作社标准章程》 中华苏维埃共和国《粮食合作社简章》 中华苏维埃共和国《苏维埃国有工厂管理条例》 中华苏维埃共和国中央执行委员会 中华苏维埃共和国中央执行委员会主席团 中华苏维埃共和国中央执行委员会主席团 中华苏维埃共和国中央执行委员会第六号训令 中华苏维埃共和国中央执行委员会训令第22号 中华苏维埃共和国中央执行委员会训令第七号 中华苏维埃共和国中央执行委员会训令第八号 中华苏维埃共和国中央执行委员会训令（第六号） 中华苏维埃共和国中央苏维埃组织法 中华苏维埃共和国中央苏维埃组织法 中华苏维埃共和国临时中央政府 中华苏维埃共和国临时中央政府关于苏维埃建设的重要训令 中华苏维埃共和国人民委员会 中华苏维埃共和国关于惩治贪污浪费行为的训令 中华苏维埃共和国军事裁判所暂行组织条例 中华苏维埃共和国军事裁判所暂行组织条例 中华苏维埃共和国劳动感化院暂行章程

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。