起诉单位：(全称)：______市______县______建筑公司
企业性质：
经营范围：工业与民用建筑.
流动资金：X万元
何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准
地址：______县______乡______电话：______________________
开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________
法定代表人姓名：_________职务：_________
被告单位(全称)： ______
地址：________市_______ -______路________号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：
______年______月______日，
______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为X元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达X之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的X余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达X元。甲方虽然承担了X元的误工费，但尚有X元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经
______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款X元。
从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值X元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款
给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款X元;
(二) 结算零建工程款：X元减去甲方垫付的材料款X元，应付给乙方工程款X元;
(三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金X元;______年______月至______月设备闲置费X元
以上三项合计，共X元。
此致
______市______区人民法院
起诉单位：______县建筑工程总公司
__________公司(盖章)
_________年_________月________日
二、发包人为拖欠工程价款而拖延结算审核怎么办
在现实中，工程经竣工验收合格后，一般先由承包人提交竣工结算报告，由发包人审核。而有的发包人收到承包人提交的工程结算文件后迟迟不答复或者根本不答复，以达到拖欠或者不支付工程价款的目的。该《解释》作了规定：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件，按照约定处理，依据承包人提交的结算报告中的价款支付。这样，可能得到高出合同价款的20%到40%的利润。
建议：
1、对承包人来说应做好合同约定，讲究订立合同的技巧，对竣工结算问题细致约定。
2、对于答复期限没有约定的怎么办？合同对答复期限没有明确约定的，可以认定约定期限均为28天。但是这里要求承包人能够拿出已提交竣工结算报告的证据为前提，所以对于承包人在收集保存证据方面提出了更高的要求。
三、起诉状的法律依据
《民事诉讼法》
第一百二十一条 起诉状
起诉状应当记明下列事项：
（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；
（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；
（三）诉讼请求和所根据的事实与理由；
（四）证据和证据来源，证人姓名和住所。
根据法律规定可以得知，工程款纠纷起诉状应当包括起诉单位的名称、企业性质等，也就是当事人身份信息，其次就是事实与理由和诉讼请求。以上便是法律网小编为您带来关于工程款纠纷起诉状如何写，需要注意什么内容的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。
引用法条：
[1]《解释》
[2]《建筑安装工程合同》
[3]《中华人民共和国经济合同法》
[4]《中华人民共和国民法通则》第一百零六条
[5]《中华人民共和国经济合同法》第三十九条
[6]《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条
- 起诉后增诉讼请求应在举证期内提出
- 监外执行再次犯罪怎么处理
- 监视居住期间再犯罪怎么处理
- 公司股份转让条件有哪些？
- 撞死人法院能判监外执行吗
- 欠款纠纷案由规定是什么？
- 发生医疗纠纷后医方应如何应对诉讼
- 国有企业改制职工安置问题
- 监外执行期又异地犯罪如何收监
- 银行利息的计算方法是怎样的？
- 监视居住期间违法怎么处罚
- 夫妻共同债务个人所得税如何进行缴纳?
- 公司倒闭后债务怎么办
- 药品管理法
- 生产 销售假药罪之“假药”的认定
- 夫妻个人债务执行另一方房产可以吗
- 医疗事故的构成要件有哪些？
- 民间融资的主要方式包括哪些？
- 怎样理解监视居住存在的弊端
- 夫妻个人债务协议如何写？
- 医疗纠纷诉讼前应做好哪些准备
- 信用证融资方式有哪些？
- 医疗事故的鉴定材料包括哪些
- 股份转让协议书范本
- 医疗事故的构成要件包括哪些
- 非洲非核化宣言
- 非熟练劳动
- 非物质财富
- 非特异性
- 非生产劳动
- 非生产工人
- 非生产工日
- 非生产时间
- 非直接生产人员
- 非真正的法律规避
- 非确定性规范
- 非祀之祭
- 非线性相关
- 非统组织
- 非美活动委员会
- 非自愿入籍
- 非自愿性失业
- 非自执行条约
- 非自治领土
- 非致命伤
- 非规范性法律文件
- 非讼事件
- 非讼案件
- 非讼案件程序法
- 非财产案件受理费