网站首页  词典首页

问题	工程由哪些情形可以顺延工期
释义	一、工程由哪些情形可以顺延工期     工程可以顺延工期的情形：发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备；发包人没有及时向承包人提供施工资金；发包人突然变更施工计划等各种情形。     《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。     第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。     第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。     二、建筑工程工期顺延后应注意什么     建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。     法律网提醒您，《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明”。          三、工期顺延有哪些风险     工期顺延的风险如下：     1.人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。     2.企业管理费增加。当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。     3.现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下，施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。     此时，承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用，如此下去必然打乱公司经营策略，给现金流造成巨大压力，甚至可能断裂。     引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第八百零三条     [2]《中华人民共和国民法典》第八百零四条     [3]《中华人民共和国民法典》第八百零五条     [4]《中华人民共和国民法典》第五百九十条
随便看	家庭贫困证明怎么开 范文怎么写？ 结婚房产协议书规范的格式是怎样的 代孕合同是否合法 代孕合同合法吗 婚前财产会转让为夫妻共同财产吗 婚前财产公证内容有哪些 对仲裁委员会管辖异议怎么办 个人投资收益包括哪些 离婚时房产怎么分 夫妻分居半年算离婚吗 恋人分手后该如何处理房产呢 断绝父子关系后是否还有继承权,什么情况下会丧失继承权？ 公司欠薪过多少时间去仲裁 婚前房产婚后怎么加名字 夫妻一方出售共同房产怎么办 网络借贷纠纷是否可以进行仲裁 怎么做亲子鉴定具有法律效力 个人婚前财产是什么 有必要调查一方出轨证据吗 已超过仲裁申请期限能否向法院起诉 申请宣告婚姻无效的时间是多久 婚前财产婚后处置所得如何保障不变成夫妻共同财产 可以就婚前财产办理公证的人有哪些 劳动仲裁能提管辖权异议吗 婚前房产不需要公证的情况有哪些 婚前财产的具体内容有哪些 土耳其1961年宪法 土耳其1982年宪法 土耳其共和国国徽 土耳其共和国国旗 土耳其共和国国歌 土耳其共和国宪法法院 土耳其共和国政党制度 土耳其共和国首都 土耳其劳工法 土著人婚姻法令 土著居民 土著社会 圣伯纳 圣何塞宣言 圣克里斯托弗和尼维斯联邦国徽 圣克里斯托弗和尼维斯联邦国旗 圣克里斯托弗和尼维斯联邦宪法 圣克里斯托弗和尼维斯联邦首都 圣卢西亚国徽 圣卢西亚国旗 圣卢西亚国首都 圣卢西亚宪法 圣地亚哥声明 圣地亚哥宣言 圣多明各宣言

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。