网站首页  词典首页

问题	工程索赔意向通知书怎么写
释义	工程索赔意向通知书怎么写呢？许多人对此可能不是很了解，下面法律网小编就来给大家介绍一下相关内容，希望能给大家带来一定的帮助。     一、工程索赔意向书范本是什么样的     工程索赔意向书     致：*********监理有限公司(监理项目部)     兹有我施工单位施工的*********工程，在2014年02月25日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。     为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。     停工期间发生的费用及损失如下：     1:：施工人员的误工费;     2：项目部管理人员的管理费;     3：机械设备的闲置费;     4：材料损失的补偿费。     我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。     施工单位：     日期：          二、工程索赔的原则是怎样的     (1)必须以合同为依据。施工企业必须对合同条件、协议条款等有详细了解，遭遇索赔事件时，以合同为依据来提出索赔要求。     (2)及时提交索赔意向书。根据招投标文件及合同要求中的有关规定提出索赔意向书，意向书应包含索赔项目(分部分项目工程名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附详细的计算资料和证明。索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工企业负责人、现场负责人、现场监理工程师和主管监理工程师要一起到现场核对。这样，监理工程师通过意向书就可以对整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。     (3)必须注意资料的积累。积累一切可能涉及索赔论证的资料。施工企业与建设单位研究的技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字记录，并争取与会者签字，作为正式文档资料。同时应建立业务往来的文件档案编号等业务记录制度，做到处理索赔时以事实和数据为依据。收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附该项目现场监理工程师认可的记录、计算资料及相关的证明材料。     三、工程索赔的基本程序     (一)发包方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误及应由发包方承担的其他情况，造成工期延误和(或)延期支付合同价款及造成承包方的其他经济损失，承包方可按下列以书面形式向发包方索赔;     (1)索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知书;     (2)发生索赔意向通知书28天内，向工程师提出补偿经济损失(或)延长工期的索赔报告及有关资料;     (3)工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据;     (4)工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可;     (5)当该索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性向工程师发生索赔意向，在索赔事件终了28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终的索赔报告。索赔答复程序同(3)、(4)规定相同。     (二)承包方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包方造成损失，发包方也可按上述条款确定的时限向承包方提出索赔。     以上就是法律网小编给大家介绍的工程索赔意向通知书怎么写的相关内容。通过上文的介绍，想必大家了解到了工程索赔意向通知书的内容，同时法律网小编还给大家介绍了相关内容，希望能给大家带来一定的帮助，如果大家还有其他方面的问题，可以来我们法律网，我们会有专业律师协助大家解决问题。
随便看	汽车年检过期多久没事 农村的房产证有什么作用 农村的房产证有什么用 国有土地出让税费有哪些 不服第一审刑事判决的上诉抗诉期限为 汽车年检过期了还能上路吗 起诉离婚向哪儿起诉 工商营业执照年度报告怎么申报 不服第一审判在几日内提起上诉 汽车年检过期了怎么办理 哪些机关可以设定行政许可 行政答辩状应该从哪几个方面写 刑事一审上诉期是几天 民事案件立案之后可以撤案吗 意外伤害险和工伤保险的区别 珠海机动车年检流程 证人证言能作为定案的根据吗 民事诉讼二审证据什么时候提交 刑事一审上诉期限 汽车年检过期一年了,还能年检吗 行政答辩状应该怎么写 二胎准生证办理的一般程序 民事诉讼二审不开庭的概率 违法分包合同无效还能解除吗 土方运输合同模板 中共中央关于改变对富农策略的决定 中共中央关于敌伪工业的处理办法 中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议 中共中央关于私营工业的奖励办法 中共中央关于经济体制改革的决定 中共中央劳动政策提纲（草案） 中共中央华北局发布建立村、区、县三级人民代表大会或各界人民代表会议的决定 中共中央国务院关于调整市镇建制、缩小城市郊区的指示 中共中央毛泽东主席关于时局的声明 中共闽西第一次代表大会关于土地问题决议案 中共陕甘宁边区中央局关于彻底实行“三三制”的选举运动给各级党委的指示 中兴永式 中典 中劳律 中华人民共和国中央人民政府 中华人民共和国中央人民政府主席 中华人民共和国中央人民政府委员会 中华人民共和国中央人民政府委员会选举办法 中华人民共和国中央人民政府政务院 中华人民共和国中央人民政府政务院总理 中华人民共和国中央人民政府组织法 中华人民共和国主席 中华人民共和国乡村集体所有制企业条例 中华人民共和国交通部 中华人民共和国人事部

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。