问题 | 如何在装修公司工期延误情况下维权 |
释义 | 一、如何在装修公司工期延误情况下维权 装修公司延误工期的,可以要求其承担违约责任。一方违约的,应当要求违约方承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。违约造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,还包括合同履行后可以获得的利益。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 二、装修公司工期延误起诉期限 拖欠工程款起诉时间为三年。我国法律规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律网提醒您,法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。 三、装修公司工期延误的原因 1.装修方案不断修改。这种情况通常是在施工开始前,业主没有仔细确定装修方案,施工后要求变更;或是装修公司为了增加预算,设计师或施工队出于种种原因提出修改方案的行为。 2.施工顺序安排不当。装修是一个很复杂的过程,从设计、施工再到布置,这一过程中要做的事情十分琐碎,许多装修公司为片面追求订单,并没有对现场施工、安装布置等方面进行合理的分析和安排。 3.装饰材料没有准时到位。如今许多业主选择装修的形式是半包,即主要材料由业主自己购买,在施工过程中如果这些主要材料没有到位的话,现场施工就不得不延期。当然有时也会遇到供应商缺货,业主临时更换材料而导致装修延期。 4.装修公司故意拖延。通常情况下,装修公司故意拖延的情况较少,除非是业主未及时结算工程款,再或者装修公司内部问题,或装修公司临时变更,要求提前付款,业主没有同意,这些情况都会导致装修延期。 5.装修质量未达标。装修过程中,业主发现施工方以次充好,验收不合格后再进行整改,因而必然造成工期延误及其它工序或工种的延误。 引用法条: [1]《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 |
随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。