网站首页  词典首页

问题	装修工程承包合同协议书怎样写
释义	一、装修工程承包合同协议书怎样写     建设单位（甲方）：XXX装饰工程部     承包单位（乙方）：     甲方有一套位于XX样板房 的商品房，现委托乙方对该商品房泥水部份进行装修。乙方按甲方图纸进行施工（附图纸）。     一、工程名称：室内装修泥水工程     二、施工地点：XX     三、泥水工程总造价：按甲乙双方签订的价格（附材料和人工价格表、施工验收检准），以工程现场实量数量结算。     四、付款方式：工程完全完工并或甲方项目负责人验收合格后，甲方于三十天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，如无乙方原因导致的质量问题，或乙方已对质量问题部份进行整改的，甲方需于半年后支付给乙方。     五、施工期限：从2007年3 月25日起至2007年4 月25日止共31天内完成。如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。     六、保修：保修期为半年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用（包括材料）均由乙方负责。（如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外）。     七、责任：（1）乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工（附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度）     （2）乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。     （3）施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外，均由乙方自行负责。     （4）因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.     八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。     甲方：XX市XX装饰工程部 乙方：     签约代表： 签约代表：     联系电话： 联系电话：     签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日          二、简单工程承包合同     发包单位： ____________（以下简称甲方）     承包人：________________ （以下简称乙方）     依照有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。     第一条：工程概况     湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。     第二条：施工方案     1、护坡     （1、基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖）。     （2）拆除厕所旁房屋三间，作进出路。     （3）完工后做围墙10米左右。     （4）墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。     第三条：合同工期     1、经双方协商确定，工程期为 日，暂定于自 年月 日起至 年 月 日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。     2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。     第四条：价格及付款方式     1、工程总承包价为 元。     2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。     3、付款方式：竣工验收后付 元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分 付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。     第五条：甲方义务     1、按合同向乙方拨付工程款。     2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。     第六条：乙方义务     1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。     2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。     第七条：施工安全     承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。     第八条：验收     工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。     第九条：违约责任     1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。     2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。     第十条：其它     本合同于 年 月 日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交份。     发包单位（甲方）（盖章）     授权代理人（签字或盖章） ：_______ 联系电话：________     承包人（签字或盖章）：__________ 联系电话：_________     ___年___月_____日     三、装修承包合同模板怎么写     一、首先应写明发包人即甲方和承包人即乙方分别是谁。 二、甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 三、写明工程概况。包括装饰施工地点、住房结构；装饰施工内容；承包方式；工期。 四、写明工程价款及结算的约定。 五、写明关于材料供应的约定。 六、写明关于工程质量及验收的约定。 七、写明有关安全生产和防火的约定。 八、写明其他事项。 九、写明违约责任。 十、写明纠纷处理方式。双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。 十一、写明合同的变更和解除的相关约定。 十二、最后双方确认签字盖章并写明签订日期和时间。     以上就是法律网小编为大家带来的装修工程承包合同协议书怎样写的全部内容。装修工程承包合同协议书应当写明当事人双方的信息、当事人各方的责任等相关问题，如果您还有其他的法律问题，欢迎咨询法律网，我们会有专业的律师为您提供帮助。
随便看	出国打工必须担保人吗 案件起诉后是否可以申请破产 执行转破产要什么材料 拆除违法建筑的案件是否适用听证程序 夫妻国内财产如何协议 物业有没有权卖车位 伤残鉴定材料交上去几天可做 贷款被法院起诉能出国吗 超市购物多收了钱怎么办 超市卖侵权商品给如何起诉 如何起诉已注销的公司 企业转让产权与转让股权的区别 举报盗伐林木所需材料 受贿是刑事案件吗 劳动合同什么时候用得着 法院判刑罚金没有缴纳可以出国吗 电子商务公司注册资金可以拿的回来吗 个人专利是转让好呢还是授权好 无产权门面出租合法吗 住改商有法律规定吗 超市打错价格找谁赔偿 围标罪的立案标准 补办行车执照需要什么 买了车位后能退吗 小区车位出租注意事项 承审法官 承役国 承役地 承袭海 承认 承认 承认和执行外国仲裁裁决的纽约公约 承认和执行外国民商事判决的海牙公约 承认和执行外国民商事判决的海牙公约的补充议定书 承认和执行对扶养义务裁判的公约 承认和执行对未成年子女扶养义务的裁判的公约 承认外国公司、社团和财团法律人格的公约 承认宣示说 承认方式 承认机构 承认构成说 承认溯及力 承认的法律效果 技工学校 技工学校学生学习劳动时间 技工学校工作条例 技术事故 技术侦察措施 技术合同争议仲裁 技术合同仲裁委员会

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。