问题 | 建筑工程施工合同示范文本 |
释义 |
1、 建设工程施工合同示范文本(以下简称甲方) 承包人:甲方(以下简称乙方) 甲乙双方就建设工程全面协商签订本合同,并共同遵守。项目名称:项目地点:项目区(含土建、水暖、电气工程):总建筑面积1平方米。 4。合同内容: 5。建安费:人民币元,合计万元。 6。工程价款和费用的结算依据和支付方式: 7。工程开工日期:\年\月\工程竣工日期:\年\月\工程质量:依据国家颁发的施工图纸、图册、施工验收规范和质量检验标准。甲方主要义务: 11。乙方的主要义务: 12。违约责任: (1)甲方因自身原因延迟支付工程价款时,每逾期一天,应支付应付金额,并计算违约金。 (2)如果乙方未能在合同规定的时间内完成工程,每逾期一天,将收取未完成工程的费用,并计算违约金。 (3)甲方未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地和技术资料的,乙方可要求推迟工程日期,并可要求赔偿停工、窝工损失。(4) 保险期为工程竣工后一年。供热工程保修期为采暖期。在保修期内,如因承包人施工责任造成房屋漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包人负责免费修理,如因发包人或设计人原因造成的,由甲方承担因乙方原因造成建设工程质量不符合约定,造成人身、财产损失的,承包人应当承担损害赔偿责任。合同附件:合同有效期:双方签字盖章后生效。直至工程竣工验收和付款结算。除了保修。本合同一式两份,双方各执一份。共15份,承包人7份,发包人7份,发包人1份送建行。 发包人:法定代表人(盖章)签字:年月第二,签订施工合同时应注意的事项。在签订合同之前,首先可以参考公司的合同范本,看看合同中有哪些要素;其次,要有“连续”的思维方式。我们可以根据时间顺序和工艺流程来考虑可能出现的问题,从而改进合同。思维是连续的,合同条款不应该有太多问题。合同条款含糊不清。一个句子有两种理解方式。双方在进行决算时都应以有利于自己的方式来理解。这是争吵的导火索,应该消除。这与签订合同的初衷背道而驰。为了省事,合同范本被机械地套用,没有考虑合同的可执行性和项目管理模式。因此,合同不能指导施工,反而阻碍了施工生产。我个人认为,签订合同的前提是方便现场管理,指导现场施工,然后在此前提下明确经济条款;否则,由于签订合同的不合理,可能会增加管理、施工和监控的难度,从而间接增加成本项目成本。 4。签字程序不完善。为了省事,签约时只有甲方或乙方在合同的最后一页签字,但合同的重要条款一般不在最后一页;最后,有合作方辩称“我签了最后一页,但你改了”或“我没看就签了”。在诉讼中,法院执行了同情弱势群体的条款,合同双方均有知情权。记住要在合同的每一页上签字。 如果您需要法律帮助,欢迎您到法律咨询网进行法律咨询。你知道吗 |
随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。