| 问题 | 工程延期补充协议书范本是怎样的 |
| 释义 | 工程延期补充协议 甲方： 乙方： 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。 4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。 甲方： 乙方： 日期： 造成工期延误的原因有哪些 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延： 1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。 2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。 4、设计变更和工程量增加的。 5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。 6、发生不可抗力。 7、专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。 第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。 发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。 第十六条建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。 建筑工程的招标投标，本法没有规定的，适用有关招标投标法律的规定。 第十七条发包单位及其工作人员在建筑工程发包中不得收受贿赂、回扣或者索取其他好处。 承包单位及其工作人员不得利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽工程。 第十八条建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。 对于你提出的“工程延期补充协议书范本是怎样的”问题，工程延期肯定是要进行补充的，着这里面什么时候动工，中间产生的费用应该是谁来出要弄好，不然的话到时候又是一个烂工程摆在那里谁都不来管。你可以咨询法律咨询网的律师。 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。