网站首页  词典首页

问题	要怎么预防被拖欠工程款
释义	一、要怎么预防被拖欠工程款     在对工程合同有关工程款条款进行审核时，要把握以下几点：     1、工程款支付时间应明确     对于预支款，应严格按照示范文本的规定，开工前七日内支付，否则施工企业有权停工。对于工程进度款应留意两个题目：一是工程进度款的计算，一般规范的作法是施工人按专用条款的约定向工程师提交已完工程量的报告，工程师在七日内应当核定，七天内不予核实的，施工人开列的工程量视为被认可。二是工程进度款的支付。规范的作法是双方确认计量结果后14天内，发包人应向施工人支付工程款，逾期不支付，又不能达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包方可停止施工。     2、逾期支付的法律后果应具体     根据《建设工程施工合同(示范文本)》的约定，有关赔偿承包人的损失的计算方法或者发包人支付违约金的数额或计算方法应在专有条款中约定。比如说可以约定发包人逾期支付工程款的，可以约定逾期一日应按逾期金额的1%支付违约金。     3、工程结算款支付与分部分项工程或施工人承包工程竣工挂钩     一般建筑工程施工合同中约定，工程竣工验收后发包人支付工程结算款，但是全部工程验收还是承包方的施工部分竣工验收并不明确，有时发包方往往声称由于部分工程(往往是一些小的扫尾工程)未完工，无法组织工程竣工验收，而不支付早已完工的分部分项工程的工程结算款。            二、公道应用法律规定以保护自己正当权益     由于建筑工程领域拖欠工程款题目的严重性，根据目前的立法和司法解释，有些规定是对建筑工程施工企业相当有利的，如何利用目前法律的相关规定，最大限度地保护自己的正当权益，是每一个建筑工程施工企业应当关注的。以下几点相关法律规定建筑工程施工企业应当加强学习并具体应用。     1、工程款优先支付的规定     根据民法典第八百零七条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在公道期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建筑工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。根据民法典的这一规定，最高院在2002年6月27日出台了《最高人民法院关于建筑工程价款优先受偿权题目的批复》，明确建设工程价款优先于抵押权和其他债权，同时也规定的优先受偿权的条件、时间限制及优先权的具体范围。     2、不及时竣工验收情况下工程造价结算款的确定     在司法实践中，发包方往往以各种理由拖延结算，但却在事实上将建设工程交付使用，严重地侵犯了承包人的正当权益，造成大量工程拖欠款的发生。     3、实际施工人的保护     实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉人，人民法院应当受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承包责任。要求实际施工人所实施劳务的受益人，即建筑工程的发包人承担支付工程价款的法律责任，最大限度地体现了对实际施工人的保护。     4、拖欠工程款的利息计算     当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行同期同类贷款利息计息。     三、认真做好工程签证，加强工程索赔     “低中标、勤签证、高索赔”是破解低价中标的钥匙。根据国际贯例，签证一般能占到工程总造价的7%，而我国建筑商的签证只占到工程总造价的3%，从这一意义上讲施工企业作好工程签证工作势在必行。工程签证的主要情形有：开工延期、图纸延误、工期延误、合同价款调整、工程量确认等等。签证是一六艺术，应从以下几个方面着手：运用现代公关技巧进行签证;在双方关系比较融洽时提出签证；在对方项目经理心情比较好的时候进行签证；签证内容具体明确，否则就即是没签；要有权签字人签收，最好是盖章。工程索赔是指在建筑商合同履行过程中，即按照发包人的指令和通知进进施工现场后，一旦碰到不具备开工条件、工程量增加、设计变更、工期延误、以及合同约定的可以调整单价的材料价格上涨等，在发包人拒尽签证的情况下，承包人进行的工程索赔程序。施工企业在进行工程索赔时，应把握三个题目：一是工程索赔是在发包方不同意签证或不完全签订的情况下进行；二是在双方约定的期限内进行；三是索赔要有确凿、充分的证据。     以上就是法律网小编为大家整理的关于要怎么预防被拖欠工程款的相关内容，希望对您有所帮助。工程款支付时间应明确、逾期支付的法律后果应具体、工程结算款支付与分部分项工程或施工人承包工程竣工挂钩，这都都是非常基本的防范，大家应当牢记。大家如果还有其他法律问题，欢迎上法律网咨询平台，在线律师会为大家进行专业的解答。          引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第八百零七条     [2]《建设工程施工合同(示范文本)》     [3]《最高人民法院关于建筑工程价款优先受偿权题目的批复》
随便看	无证驾驶处罚依据有哪些 醉驾无驾驶证判刑多久 开车无驾驶证怎么处罚 开车无证怎么处罚 无证驾驶开车撞伤人怎么处罚 无驾驶证开车怎么处罚 别人欠钱不还能不能报警处理 别人欠钱可以报警吗 进了看守所能去探视吗 看守所能去探视吗 无证驾驶如何处理 无照驾驶发生交通事故是否负事故全责？ 无证驾驶出了交通事故怎么处罚 无证驾驶交通事故怎么处理 饮酒驾驶发生交通事故怎么处罚 无证驾驶出交通事故怎么处罚 无证驾驶 保险拒赔 无证驾驶问题 无照驾驶发生事故怎么处理 无证驾车交通肇事案分析 房屋租赁纠纷怎样处理 婚姻纠纷怎么处理 重庆家庭纠纷夫妻打架 丈夫受伤多过妻子 打架双方调解不成怎么办 家人之间打架如何处理 看守政府 看语 眚灾肆赦、怙终贼刑 真两性畸形 真主 真实的宪法 真提利斯 真文忠公文集 真正利害关系当事人 真正占领 真正联系原则 真犯死罪 真理牌 真空镀膜显现手印法 真蒂利 眠尔通中毒 眼面护具 着重调解 睡虎地秦简 督促程序 督军粮御史 督办政务处 督抚 督捕则例 督运御史

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。