网站首页  词典首页

问题	开发商拖欠工程款怎么办？
释义	一、开发商拖欠工程款怎么办？     1、建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了三年的诉讼时效，丧失胜诉权。     2、胜诉之后，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行。     3、法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。     4、另外他名下没有可供执行的财产而他又拒绝履行法院的生效判决，则他会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境，甚至有可能会被司法拘留。     5、有能力而拒不执行的情况下，涉嫌拒不执行判决、裁定罪。     6、《刑法》第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。          二、建设工程合同纠纷的专属管辖是什么？     1、建设工程合同纠纷的专属管辖：     2015年2月4日起施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条规定，“民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。”最新的民事诉讼法解释明确了建设工程施工合同纠纷依据不动产所在地原则适用专属管辖。同样建设工程分包合同、内部承包合同、转包合同等纠纷，也应当不动产纠纷专属管辖。     因最高院于2015年调整了级别管辖的法院受理标准，现在大量建设工程施工合同纠纷案件出现在基层法院。     三、工程款纠纷有哪些？     1、发包方拖欠工程款违约纠纷     这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款；发包方有支付能力无故拖欠工程款。     2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷     这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵，发包方事后不予承认分包合同的合法性，从而引起的纠纷。     3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷     这种纠纷主要表现为：承包方制作结算文件递交发包方，未取得递交结算文件的证据，发包方不予答复且事后不承认收到；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予答复；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。     4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷     这种表现纠纷主要表现为：建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，引起结算纠纷。     5、质保金纠纷     该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项，承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据，发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。     6、合同瑕疵引发的工程款纠纷     合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。     7、包含工期延误的工程款纠纷     这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂。     以上就是由法律网小编为您整理的开发商拖欠工程款怎么办的相关内容，我们可以了解到当事人应该尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了三年的诉讼时效，丧失胜诉权。胜诉之后，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行。如果您还有其他问题的，欢迎咨询法律网律师。               引用法条：     [1]《中华人民共和国刑法》第三百一十三条     [2]《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第二十八条     [3]《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第三十三条
随便看	房屋无产权证遭遇拆迁该如何索赔 房屋租赁纠纷起诉截止日期有哪些限制 男方出轨离婚财产分割应如何合理平衡 欠债者拒不还款如何追讨 拆迁中征地拆迁补偿款如何分配 女方怀孕期间能否办理离婚手续 不受著作权保护对象的情形有哪些 企业破产后资不抵债如何面对 房屋被强拆后如何申请行政复议 强制执行申请能否自行撤回 如何避免离婚后夫妻债务爆发 欠款人借钱不还钱怎么办 嫖娼被抓后会受到怎样的法律惩罚 如何避免二手房定金纠纷 侵占罪被认定需要满足什么条件 强制执行费用应如何计算 取保候审期间是否可以离开居住地有何限制 被判刑后罚款多少需在何时缴纳 房屋继承如何进行遗产分割 房屋质量问题该由谁来承担责任 确定盗窃罪是否成立的证据标准是什么 取保候审需要满足哪些个人资格条件 取保候审期间单位是否可以解聘被取保职工 企业拒不为员工缴纳社保的处罚措施有哪些 认清专利权和著作权的区别 配岛 配役 配所 配隶制度 酎金律 酒禁 酒精中毒性精神障碍 酚中毒 酯酶 酶联免疫吸附 酷刑 酷刑公约 释放 释放 释放战俘 释放证明 释迦牟尼 里典 里吏 里奇诉鲍德温案判例 里德 里戈 里海捕鱼公约 里瓦几亚条约 里甲制度

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。