网站首页  词典首页

问题	2022房屋建筑施工协议书范本
释义	一、什么是施工合同     施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协 议。签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策，并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算，承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划，当事人双方均有履行合同的能力等基本条件，以保证施工合同切实可行。           　　二、施工合同法律性质     1、签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。     2、承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外，应当遵守企业资质等级管理的规定，不得越级承揽任务。     3、签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。     国家对建设工程项目的发包实行招标投标制度。《招标法》第三条规定：“中华人民共和国境内进行工程建设项目必须进行招标。”     第四条规定：“任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。     4、建设工程施工合同实行备案制度。     建设部第89号令，即《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定“订立书面合同7日内，中标人应当将合同送县级以上建设行政主管部门备案；《辽宁省建筑市场管理条例》、《辽宁省建设工程招标投标条例》及《大连市建筑市场管理条例》都对施工合同备案做了法律规定。     在施工过程中，各级政府建设工程质量监督管理部门还要对工程建设的质量进行全面监督。      　　三、2022房屋建筑施工协议书范本     发包方（甲方）：________     承包方（已方）：________     为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：     一、工程地点：________________________________。     二、工程内容     土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。     以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。     三、工期     1．开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。     2．施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。     3．因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。     四、工程合同价款     经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。     五、承建方式     乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。     1．乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。     2．施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。     六、工程付款办法     1．本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。     2．待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。     3．工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。     4．竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。     七、工程质量     1．乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。     2．在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。     3．乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。     八、工程竣工验收结算     乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。     九、延期违约责任     乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。     十、养护管理     1．期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。     2．质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。     十一、合同生效与终止     本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。     十二、合同份数     本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。     甲方代表（盖章）________     乙方代表（盖章）________     合同签订日期：__________     签约地点：______________     以上就是法律网小编整理的关于2022房屋建筑施工协议书范本的相关问题，房屋建筑施工协议书事关重大，如果不加注意可能会导致合同的无效，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]14号)的规定，一共有三种情况可能导致建筑工程施工合同无效。所以大家一定要注意。
随便看	交通行政许可申请书 哪些政府信息是不能公开的 广东省社会保险信息公开暂行办法 租房合同要怎么写 个人租房协议范本 商用租房合同模板 行政复议有效期过后还能复议吗 道路交通事故超过责任限额如何承担责任 婚前一方有房婚后买房是第二套吗 2022我国法定结婚年龄是怎么规定的 现在女方法定结婚年龄是多少? 定金规则论 有关定金的几个问题 定金担保的作用 关于定金的法律规定是什么 定金有哪些类型 定金是否可以退还 订约定金的适用 公司债权债务情况说明范本 房屋产权办理委托书怎么写 房屋产权证办理流程是怎样的? 房屋产权证的效力是怎样 分割共同财产的原则是 社保什么时候可以领钱，能领多少 买社保有什么用处 大学管理法 大宗正司 大宝律令 大审 大宪章 大宪章 大将军 大山案 大律师 大总统令内务司法两部通饬所属禁止刑讯文 大总统府政事堂组织令 大总统选举法 大日本帝国宪法 大明会典 大明集礼 大枷 大概的法律 大民族主义 大汉族主义 大法官 大法官 大法官会议 大法官法院 大泽章 大清会典

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。