网站首页  词典首页

问题	工程索赔成立的条件有哪些
释义	工程索赔成立的条件有哪些呢？许多人对此可能不是很了解，下面法律网小编就来给大家介绍一下相关内容，希望能给大家带来一定的帮助。     一、工程索赔成立的条件有：     （一）索赔条件     索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:     1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.     2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失.     3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.     4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.     5.非承包人的原因导致工程的暂时停工.     6.物价上涨,法规变化及其他.     （二）前提条件     1.与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。     2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。     3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。          二、索赔所需的证据，关系到索赔的成败，证据不足或没有证据都会导致索赔不成立。     1.索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括：真实性、全面性、关联性、及时性。     2.证据的种类。工程索赔审查的证据有：     (1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;     (2)各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表;     (3)施工备忘录(日记)，在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录。按年月日顺序号存档，以便查找;     (4)做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档;     (5)工程照片需有专人管理：照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;     (6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;     (7)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据，按年月日     编号归档;     (8)完整的工程会计资料，包括工卡，人工分配表、注销工资薪金支票、材购买定货单、收讫发票、收款票据、账目及有关图表、财务信件、经会计师核证的财务决算表等;     (9)所有的合同标书文件、合约图纸、修改增加图纸、计划工程进度表、人工日报表、材料设备进场报表及账单(工程付款单)等需归类保存人档。     以上就是法律网小编给大家介绍的工程索赔成立的条件有哪些的相关内容。通过上文的介绍，想必大家了解到了工程索赔的索赔条件和成立条件，同时法律网小编还给大家介绍了相关内容，希望能给大家带来一定的帮助，如果大家还有其他方面的问题，可以来我们法律网，我们会有专业律师协助大家解决问题。
随便看	家暴被扇耳光可以报警吗 向法院起诉离婚需要多少钱 不当得利的后果是什么 员工签合同可以随便离职吗 诈骗1000万能判多少年刑期 劳动争议案件必须先仲裁吗 夫妻双方离婚财产分割怎么分 报工伤时效是多长时间 签了劳动合同提前离职要赔钱吗 劳动合同单位不给员工怎么办 继承的财产算夫妻共有吗 老人赡养多少岁开始 被刑事拘留了多久可以取保 银行卡过期冻结了怎么把钱取出来 工伤有点骨折不严重的怎么赔 起诉欠款法院起诉费用标准多少 合同无效主张什么责任 车辆闯红灯怎么判定 医疗事故刑事责任怎么划分 单位劳动合同不给员工违法吗 车辆闯红灯扣分怎么处理 醉驾法院罚金多少钱 结婚彩礼钱一般什么时候给 妇联一般怎么处理家暴 醉驾交了罚金以后还会被判刑吗 有条件禁制品 有标题宪法 有毒作业分级 有毒武器 有治人无治法 有治人，无治法 有治法而后有治人 有法制而后有国家 有法可依 有法必依 有独立请求权的第三人 有理想、有道德、有文化、有纪律 有禄人 有约国 有约束力的判例 有组织的抵抗运动 有组织的武装部队 有结果的行为 有罪判决 有罪判决 有罪推定 有色手印 有证逮捕 有说服力的判例 有道

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。