个人工程承包合同
甲方：
乙方：
甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致，签订本合同。
第一、乙方包干承包 的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，具体施工内容详见附件(施工工艺要求)。
第二、包干承包费用：
1、铺地砖：28元/㎡
2、墙面粉刷：15元/㎡
3、踢脚线、石膏线：6元/M
此合同为单价包死合同，合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。
第三、支付方式：
1、乙方完成全部装修施工后，支付总合同价80%工程款 (小写￥ 元);
2、全部装修施工完成后20天内，甲方支付剩余20%工程款 (小写￥ 元)。
第四、工期：双方确定该房屋装修施工工期为 天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
第五、其他约定：
1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料;
2、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金;
3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担;
4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;
5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任;
6、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
第六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
年 月 日 年 月 日
二、建设施工合同应注意的事项
1、合同主体应适格
对通过市场跟踪所选择的合同当事人，应核查其****、资质证书、企业资信、注册资本等工商登记信息，并核查其使用的印鉴是否合法与真实，及验明其是否具有主体资质、权利能力、行为能力。
2、合同内容应公平合法
合同文件内不得存在违反国家法律、行政法规的禁止性规定，否则将导致合同无效或者合同内部分相关条款的无效。
3、合同用辞应规范
合同用辞应表述准确，同样用辞的涵义应相互一致，不能存在互相矛盾、含糊不清、易产生误解或歧义的表述。
4、合同形式应与合同内容相符
在部分施工材料采购过程中，一方面由于建筑施工企业的各职能部门人员比较熟悉购销合同的操作，另一方面因各建筑施工企业比较重视分包合同的管理而引致相关签字盖章手续较购销合同的繁琐，合同经办人员往往签订《材料购销合同》以实现简化盖章手续而保障工程进度需要等的目的，但实际签订的合同并非属于仅负责材料供货及运输的购销合同，而是属于尚包括材料安装及验收等的分包合同，例如对于一些石材、保温材料的供应合同。
在此等情况下，由于受到材料采购合同标准文本的局限，从而未能在合同内约定工期、工程质量验收及详细结算依据、程序等条款，一旦施工企业在产生合同纠纷下追讨供货商的工期违约、质量验收不合格等的赔偿，则很难找到相应的合同依据。
5、黑白合同
“白合同”即在当地政府主管部门备案的合同。一些建设项目的发包人可能要求与承包人在备案合同基础上另行签订相关的补充协议，并在其中就价款、工期、质量、让利、取费等对承包人提出相对“白合同”而言更为苛刻的合同条件，以作为执行合同使用，从而构成“黑合同”。
6、合理限制三方协议、债权转让协议在分包合同中的应用
建设工程的合同安排中常常存在由发包人选定指定分包人、由总承包人与指定分包人签订相关分包合同、并由发包人直接支付分包工程款给指定分包人的情况。在此情况下，虽然通过合同约定甚至通过签订相关的三方协议而免除了总承包人履行分包工程付款的义务，但是合同条款内没有对总承包人自行分包的分包人与指定分包人的有关合同权责做出进一步的规定。
三、建设工程合同工程价款纠纷涉及确认时效和返还时效
1、承包人主张预付款、进度款，其诉讼时效为按合同约定的支付期限提出付款要求后二年。
2、承包人主张工程结算款，其诉讼时效自工程通过工程竣工质量验收、承包人提交竣工结算报告后二年，为发包人工程价款的确认时效，如工程价款结算已经确定，自确认之日后二年为承包人的返还时效，如承包人送出工程价款结算报告，发包人在二年未确认结算款，承包人的返还时效最长为4年。
3、承包人主张签证、索赔增加的工程款，诉讼时效为提交签证、索赔资料后二年;如合同约定除斥期间的，除斥期间届满，当事人丧失时效。
以上就是法律网小编为您整理的个人建设工程施工合同范本的相关内容。综上，签订建设工程合同应注意合同主体、内容、用辞、形式、黑白合同以及有关第三方协议这六个方面。希望我的文章会对你的疑惑有所帮助，如果您还有其他的法律问题，欢迎咨询我们法律网的律师。
- 治安拘留十天一般是什么情况
- 出车祸后怎么做伤残鉴定
- 没证据可以起诉离婚吗
- 被告身份证过期影响法院开庭吗
- 电动车上牌照需要什么手续
- 工程合同结算方式有哪些？
- 判刑三年六个月需要多久才能出狱
- "摸一下"换来三年刑期
- 农机产品质量认证合同
- 办理产品质量认证证书需要多久
- 产品质量认证需要多久
- 对女职工实行特殊劳动保护的规定是什么
- 劳动法对女职工特殊劳动保护有哪些
- 受贿罪与贪污罪的区别
- 北京注销公司需要什么资料
- 合同诈骗怎样报警
- 婚前房产买卖配偶要签字吗
- 施工现场监护人的职责有哪些
- 离婚后能要求重新分割财产吗
- 公司没钱半年没发工资怎么办
- 借钱的人失踪了怎么办
- 醉酒驾驶电动车事故如何处理有没有法律依据
- 去超市偷东西怎么判刑
- 入室盗窃是否可进行治安惩罚
- 聚众赌博组织罪量刑标准是什么
- 印度共和国政党制度
- 印度共和国法院组织
- 印度共和国首都
- 印度刑罚的调查
- 印度劳动合同法
- 印度参事会法令
- 印度尼西亚共和国国徽
- 印度尼西亚共和国国旗
- 印度尼西亚共和国国歌
- 印度尼西亚共和国宪法
- 印度尼西亚共和国政党制度
- 印度尼西亚共和国法院组织
- 印度尼西亚共和国首都
- 印度支那问题的日内瓦协议
- 印度政府组织法
- 印度政府诉泰勒案
- 印度教妇女财产权法
- 印度教法
- 印度教法典
- 印度教知识收益法
- 印度法
- 印度法系
- 印度洋委员会
- 印度洋委员会成员国合作总协议
- 印度领土通过权案