网站首页  词典首页

问题	建筑工程停工造成的损失由谁承担
释义	一、建筑工程停工造成的损失由谁承担     建筑工程停工损失的承担问题，主要取决于造成停工的具体原因，具体如下：     1.发包人原因导致工程停工的，其带来的损失和工人工资由发包人承担。     2.承包人原因导致工程停工的，其带来的额损失和工人工资有承包人自己承担。     3.因不可抗力导致工程停工的，损失由双方合理分担。     《中华人民共和国民法典》 第八百零一条     因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。     《中华人民共和国民法典》 第八百零二条     因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。     二、建筑工程停工造成的损失需要哪些证据     法律网提醒您，建筑工程停工损失需要的证据如下：     1.合同文件和工程计划：这些文件可以提供关于项目计划、预算和合同条款的信息，以及可能发生的停工情况的安排。     2.工程记录和日志：这些记录可以提供关于停工的具体原因、持续时间以及对项目进展的影响的信息。     3.相关文件和通信：这些文件和通信可以提供关于停工的证据，例如停工协议、签证单、通信记录等。     4.财务记录和发票：这些证据可以证明停工造成的财务损失，例如支付给员工的工资、租赁设备的费用等。     5.照片和视频证据：这些证据可以证明施工现场的状况，包括未完成的工程、损坏的设备等。     6.第三方评估或报告：如果可能，可以请专业机构或律师进行评估或出具报告，证明停工损失的情况和责任归属。          三、建筑工程停工造成的损失赔偿哪些     1.机械设备闲置费：对于因停工而闲置的机械设备，可以计算其闲置费用作为损失。     2.管理人员及工人工资：需要支付在停工期间管理人员和工人的工资。     3.因停工额外支出的费用：因停工而产生的额外支出，如仓储费、材料价格上涨等费用，也应计入损失。     4.可获得工程价款的利息损失：如果停工导致工程价款延迟支付，可以计算其利息损失。     引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第八百零一条     [2]《中华人民共和国民法典》第八百零二条
随便看	商品房买卖合同诉讼时效司法解释，诉讼时效的特征是怎样的 交强险先行垫付条件，哪些情况下交强险可以退保 契税缴纳含增值税吗以及办理契税缴纳时应提供的审核资料 商品房买卖合同过了诉讼时效怎么办？商品房买卖合同诉讼时效起算 契税缴纳时间规定，契税缴纳需要的材料有哪些 破产不予受理的裁定能上诉吗，破产不予受理的裁定能再审吗 拖欠工资怎么赔偿和补偿，经济补偿金的计算标准 契税缴纳需要什么资料，契税申报缴纳流程 解散公司诉讼费怎么收费，诉讼费应计入哪个科目? 二手房买卖税率是多少，买二手房贷款怎么办理 违建房屋拆迁有补偿吗，违建房屋的类型 赔偿和补偿的法律上的区别，经济补偿金和赔偿金的计算标准 分家单和遗嘱的区别，遗嘱的法律特征有哪些 赠与任意撤销行使期限，赠与任意撤销权的限制 疫情期间解除劳动合同合法吗，疫情期间不服从居家办公安排的能否以严重违纪解除 赠与任意撤销的条件，赠与任意撤销权的限制 工伤办理残疾证流程，办理残疾证需要几级工伤 疫情期间解除劳动合同合理吗，单位可以依法解除劳动合同的情形有哪些 签订技术转让合同应注意的问题 分家单和遗嘱是一个意思吗，遗嘱的限制 酒驾撞死人调换司机怎么量刑以及酒驾撞死人没钱赔怎么办 二手房买卖税率是多少，二手房交易流程 机动车撞人怎么处理，机动车撞人责任怎样认定 机动车撞人保险公司怎么赔付，机动车撞人赔偿哪些费用 机动车撞人责任怎么分，机动车撞人责任方需要赔偿哪些费用 欧洲货币体系 欧洲货币协定 欧洲货币单位 欧洲货币合作基金组织 欧洲通货 欧洲通货市场 欧洲邮政和电信管理会议 欧洲陆路运输协定案 欧阳修 欧阳文忠公集 欺谩 款 歇洛克·福尔摩斯 止奸绝本 正义党 正义战争 正义战争论 正义论 正印官 正名 正契 正官 正常基线 正常外交 正常工作日

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。