网站首页  词典首页

问题	哪些情况下可以要求工期顺延
释义	一、哪些情况下可以要求工期顺延     工期顺延的条件：     1.发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的；     2.发包人未按合同约定支付工程款的；     3.发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的；     4.设计变更，导致工程量增加的。     二、如何应对建筑工程的工期顺延被起诉的情形     1.收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实。     2.及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工期的顺延，同时做好相应的证据留存。     法律网提醒您，《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明”。          三、工期延迟有哪些风险     工期延迟的风险如下：     1.人工、材料费、机械费价格上涨     一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。     2.企业管理费增加     当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。     3.现金流风险     发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下，施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。     此时，承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用，如此下去必然打乱公司经营策略，给现金流造成巨大压力，甚至可能断裂。               引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第五百九十条
随便看	赡养义务证明吗,赡养费标准 劳动合同未签订补偿多少钱 赡养老人有哪些法律规定 劳动法对经济补偿金最新规定 子女赡养父母有哪些应尽义务 赡养义务指什么？赡养义务的法律责任 不得约定试用期的劳动合同有哪几类 赡养义务从何时开始,赡养费标准是怎样的? 劳动合同中违约条款中的违约金如何计算？ 赡养人范围有哪些,赡养的标准是什么? 劳动合同付违约金是怎么支付的？ 赡养义务协议书范文 哪些劳动合同不得约定试用期 劳动合同适用违约金情形有几种 赡养人的义务有哪些,多尽赡养义务能多分遗产吗? 劳动合同到期不续签能要到什么补偿 家庭赡养协议书范本 劳动合同可约定违约金的情形 赡养的内容包括哪些？赡养协议怎么写？ 劳动合同中约定违约金的情形有哪些 子女赡养老人协议范本 劳动合同内容包含哪些内容是什么 劳动合同中可以约定违约金的情况 赡养父母的法律条文有哪些 劳动合同到期后不续签补偿有哪些 未成年人（海上）的体格检查公约 未成年就业 未成年工 未成年工工作时间 未成年工特殊保护 未经人民法院依法判决不得确定有罪 末弘太郎 末日审判 末日审判书 本人诉讼主义 本任代办 本国工人与外国工人关于事故赔偿的同等待遇公约 本国工人与外国工人关于事故赔偿的同等待遇公约 本国法 本国法 本国法官 本土国 本土领土 本威次 本特利 本特维奇 本色 本证 本诉 本诺那

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。