| 问题 | 何处起诉拖欠工程款 |
| 释义 |
法律咨询：我公司于今年5月为a公司安装了电梯，并通过了国家法定检测机构的检测。根据合同，a公司应在7天内付清剩余的安装费，但至今仍有6.6万元未付。a公司距离我们的实际管理机构（分公司）100公里，距离总公司700多公里。问题：1。我可以在分公司的地方法院起诉吗？2如果没有，它在哪里？三。如果我只能以a公司的属地法起诉，如果别人熟悉，我会吃亏吗？4可以提供哪些信息？我有合同，所有的检测资料安装合格，电梯注册和使用证。答：你应当向被告所在地法院或者合同履行地法院起诉对方。2在被告人所在地起诉，是为了便于收集证据。对一审多判不服的，可以向中级人民法院二审，这样就不会给熟人造成损失。 相关法律知识： 业主拖欠工程款已成为建筑行业的普遍现象，因此工程竣工后如何结清工程款成为建筑企业最头疼的问题。笔者对建筑企业提出了一些建议，希望建筑企业能够学会通过法律手段保护自己的合法权益。一是完善施工合同条款。 一些建筑企业法律意识淡薄。他们觉得现行的施工合同是以建设部颁布的《建设工程施工合同》示范文本为依据的，没有必要修改。事实上，并非如此。虽然示范文本的通用条款从各个方面规定了发包人和承包人的一些权利和义务，但仍有许多通用条款没有规定，需要在专用条款中约定。例如，一般条款中没有规定因增加工程变更而导致工期延长的具体计算方法。 有一个案例，一家建筑公司承建了一个银行办公楼项目，合同约定在180天内完工，但最终实际工期是300天。在竣工结算时，一家银行以工程延误为由，对建筑公司处以100万元罚款。另一方面，建筑公司对工程追加变更提出抗辩，不同意扣除，起诉法院要求银行支付全部工程款。最后，法院判决建筑公司赔偿银行因工程延期竣工造成的损失80万。原因是合同中增加工程量导致工期延长的计算方法，双方未达成一致。即使有新增工程量，工程实际工期也远远超过合理工期，施工单位也未取得工期延长签证。法院判决一家建筑公司败诉。试想，如果一家施工企业重视合同的签订，在专用条款中约定了因工程量增加而导致工期延长的计算方法，这种事件就不可能发生。因此，如何完善专用条款对施工企业来说是非常重要的。二是注重签证管理。 签证对施工企业来说非常重要，特别是一些涉及竣工结算和工程索赔的签证资料，施工企业要特别注意。在前一种情况下，如果建筑公司能拿到业主延长工期的签证，建筑公司就可以对业主的工期索赔进行抗辩，避免最终的不利后果。 也有一些建筑企业认为工程量增加是事实，即使没有签证，业主也要交钱。事实上，情况并非如此。建设工程施工合同示范文本通用条款第31.2条规定：“承包人在双方确定（工程）变更后14日内未向监理人提交工程价款变更报告的，视为该变更不涉及合同变更因此，即使业主确认新增工程量，如果施工企业不及时提出变更工程款的报告，工程款最终也可能无法确认。三是充分利用建设工程价款优先权。《合同法》第286条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不付款的，承包人可以与发包人协商折价或者依法申请人民法院拍卖，但根据工程性质不宜折价或者拍卖的除外。行使优先受偿权应注意的几个问题。优先权的行使期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。建设工程价款的优先受偿权包括承包人为建设工程应当支付的职工薪酬、材料费等实际支出，不包括承包人因发包人违约造成的损失。 3。消费者支付全部或者大部分（50%以上）购买商品房价款后，承包人对该商品房工程价款的优先受偿权不对抗买受人。 4。建设单位不支付工程款的，经承包人催告，发包人仍在合理期限内不支付。建设项目的性质适合折价拍卖。学校、医院等公益性项目一般不在优先补偿范围内。一些用人单位经常以不能收回外债为借口，表明无力支付工程款，承包人可以依据合同法提起代位求偿诉讼。《合同法》第七十三条规定：“债务人怠于行使到期债权，给债权人造成损害的，债权人可以向人民法院申请代位权，以自己的名义行使债务人的债权。”，化工厂欠施工企业工程款，公司欠化工厂工程款的，施工企业可以提起代位诉讼，直接起诉公司付款。提起代位权诉讼，应当符合下列条件： 1。债权人对债务人的权利必须是合法的。也就是说，承包人和发包人已经办理了工程款结算手续，发包人确实应该支付工程款却没有支付。债务人怠于行使债权，给债权人造成损害的。主要是指发包人不向承包人支付工程款，不以诉讼或仲裁的形式向债务人主张其应有的债权，致使承包人无法取得工程款。 3。债务人的债权已经到期。即承包人的工程款已超过支付期限，发包人仍未支付。债务人的债权不是债务人自己独有的。完全属于债务人自身的债权，主要是指以扶养、扶养、扶养、继承关系为基础的给付请求权和对劳动报酬、抚恤金、抚恤金、安置费、人寿保险、人身损害赔偿金等的请求权。承包人直接起诉发包人的，判决胜诉后，认定发包人没有财产可供执行，但发包人对第三人有正当债权。此时，承包人可以向法院申请强制执行到期债权，并要求第三人直接向承包人履行债务。但需要注意的是，第三人在收到法院协助履行通知书后15日内提出书面异议的，法院不能强制执行。此时，承包人只能提起代位求偿诉讼，请求法院判决第三人履行债务。你知道吗 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。