| 问题 | 变更合同价格和工程索赔的程序是什么 |
| 释义 |
变更合同价格和工程索赔的程序是什么？新的民法典将于2021年1月1日生效。合同法及其相关解释有效期至2020年12月31日。届时，与民法典相抵触的规定将失效，并将被新的司法解释所取代。 变更合同价格的调整应按照以下原则和方法进行： 1。合同中适用变更项目单价的，按合同单价计算变更合同价款； <2。如果合同中只有与变更项目类似的单价，则可据此确定变更价格和变更合同价格； 3相应价格由承包人提出，经监理工程师确认后实施。 变更价格的程序为： 1，变更后14天内，承包人提出变更价格报告，经监理工程师确认后调整合同价格； 2，变更后14天内承包人未提出变更价格报告的，认为变更不涉及价格变更； 3监理工程师应在收到变更价格报告之日起14天内予以答复。无正当理由不予确认的，自收到报告之日起14日内自动生效。主要索赔程序是施工单位向施工单位提出索赔意向，调查干扰事件，寻找索赔原因和证据，计算索赔价值，起草索赔报告，通过协商、调解或仲裁最终解决索赔纠纷。施工单位未按合同约定履行义务或者有错误或者其他应当由施工单位承担的情形，造成工期延误和（或）施工单位不能及时取得合同价款和其他施工单位经济损失的，施工单位可以按照下列程序向施工单位提出书面索赔：（1）索赔事件发生后28日内，施工单位应当（2）发出索赔意向通知书后28日内，监理工程师应向监理工程师提交索赔报告和延长工期和（或）赔偿经济损失的有关资料；（3）监理工程师应在收到施工单位的索赔报告和有关资料后28天内给予答复，或者要求建设单位进一步补充索赔理由和证据；（4） 监理工程师在收到施工单位的索赔报告和有关资料后28天内未答复或者未向施工单位提出进一步要求的，应当在收到施工单位的索赔报告和有关资料后28天内答复，应视为该索赔已获批准。 （5）当索赔继续进行时，施工单位应定期向工程师发送索赔意向书，并在索赔报告结束后28天内将有关资料和最终索赔情况发送给工程师。答辩程序同第（三）项、第（四）项规定，建设单位反诉时限同上述规定。权利要求证据作为权利要求书的一部分，关系到权利要求的成败。如果证据不足或没有证据，索赔就站不住脚。索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括：真实性：全面性；法律证明效力；及时性。 2。证据的类型。证据种类包括：（1）投标文件、合同文本及附件；（2）通讯文件、签证、变更通知单；（3）各种会议纪要；（3）施工进度计划和实际施工进度计划；（5）施工现场工程文件；（6）工程照片；（7）气象报告；（8）现场交接记录；（9） 建筑材料和设备的采购和运输记录；（10）市场记录；（11）各种会计数据；（12）国家法律、法令、政策文件等当建造合同的另一方。发包人未按合同规定履行义务或因第三人原因发生错误的，承包人将被延误支付合同价款、工期或其他经济损失，包括因不可抗力延误的工期。 ①承包商申请赔偿。索赔事件发生后28天内，应向工程师发出索赔意向通知。 ②在发出索赔意向通知后28天内，应向工程师提交索赔报告和有关经济损失赔偿和/或工期延长的资料。 ③工程师审核承包商的索赔申请。工程师收到承包人的索赔报告及有关资料后，应在28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在28天内未答复或向承包人提出进一步要求，则视为已接受索赔。（4） 索赔事件继续发生时，承包人应定期向工程师发出索赔意向书，并在索赔事件结束后28天内向工程师提供有关资料和最终索赔报告。（5） 当监理工程师与承包人协商不成时，监理工程师有权确定合理的单价或价格作为最终处理意见，提交业主并通知承包人。 ⑥业主应审批工程师的索赔处理证书。（7） 承包商是否接受最终索赔决定。 小编在这里为您解释上述问题。如果您遇到这种情况，或者涉案金额比较大，建议您可以咨询律师。如果还有其他问题，我们也很乐意帮助您。我们的法律在线平台提供免费法律咨询，您可以咨询任何在线律师来解决您的问题。你知道吗 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。